隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編帶來的優秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇一
定作人:_________________________________
承攬人:_________________________________
簽訂地點:_______________________________
簽訂時間:_________________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容_________
計量單位_________
數量_________
工作量(工時)_________
報酬_________
交付期限__________________
單價_________
金額__________________
合計人民幣金額(大寫):_________
(注:_________空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:______________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_____________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:_______________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲____________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_________________________________________
第八條結算方法及期限:________________________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:_______________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:_________本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:_________
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_________________________________________________
定作人
定作人(章):_________
住所:_________
法定代表人:_________
居民身份證號碼:_________
委托代理人:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
賬號:_________
郵政編碼:_________
承攬人
承攬人(章):_________
鑒(公)證意見:_________
鑒(公)證機關(章)
經辦人:_________
_________年_________月_________日
監制部門:_____________________印制單位:____________________
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇二
甲方(定作人):_________
乙方(承攬人):_________
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規,簽訂本合同。
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
1.承攬范圍:_________
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導,以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發生各種費用。
1.本合同履行過程中經雙方協商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執四份,乙方執二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:_________工作范圍及工作標準
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人 法定代表人_________
或委托代理人:_________ 或委托代理人:_________
_________年 月 日 年 月 日
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇三
甲方:_________
乙方:_________
根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方充分協商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
1、工程地址:_________。
2、承包方式:_________采取包工包料的方式。
3、工期:_________天(日歷天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
1、指派項目責任人,按合同及規范要求組織施工,保質、保量,按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
1、振升平開窗,雙層鋼化中空玻璃,單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫:_________叁萬肆仟零貳拾元)
2、玻璃幕墻,博克蘭玻璃,單層貼膜,45×100的鋁材做骨架,單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
(大寫:_________叁萬玖仟玖佰玖拾元)
3、上海雙雄銅門廠,單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫:_________陸萬零壹佰陸拾元)樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網,單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門:_________單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房,45×75方管做骨架,8mm厚鋼化玻璃,單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛浴門,1080元/條×5條=5400元
8、室內門,2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/ m×65.8 m=84224元
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,須通知乙方,另約定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收,則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的,乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
合同總金額:_________(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的’工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,經雙方簽字之日起生效;
甲方:_________乙方:_________
簽訂日期:__________________年_________月_________日簽訂日期:__________________年_________月_________日
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇四
甲方:_________
乙方:_________
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:_________
一、工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
3.承包范圍:_________
4.承包方式:_________包工、包料、包費用
5.工期:_________按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:_________本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:_________
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方執份。
甲方:_________乙方:_________
簽字簽字
電話:_________電話:_________
甲方駐工地代表:_________
電話:_________
_____年___月____日
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇五
甲方:___________________
乙方:__________________
鑒于:_________甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議:_________
一、合作項目標的:_________維修售后服務。
二、合作時間及地址:__________________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:_________(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣萬元及現金人民幣萬共萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現金萬共出資萬元作為投資。
雙方約定:_________
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:_________雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協議的補充協議,并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式:_________公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項目按每年萬元分攤場地費,于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:_________從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:_________
(一)、甲方:_________
①繼續開發和擴大現有維修業務,并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
(二)、乙方:_________
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定
①原__汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區(除外)內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效后,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要,甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任:_________①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的,損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________代理人:_________
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇六
甲方:_________
乙方:_________
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:_________
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:_________過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:_________3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
簽字(蓋章):_________簽字(蓋章):_________
承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務合同的區別篇七
甲方(發包方):_________
乙方(承包方):_________
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規,遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下:_________
第一條:_________施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:______________年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備:_________序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價方式:_________累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為:_________用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:_________
1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障,安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的`生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________
法定代表人(簽字):__________________法定代表人(簽字):__________________
_________年____月____日 ________年____月____日