隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

工程承攬合同 承包合同篇一

承攬方：__________

根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

2、制作內容：_______________________________________________________。

(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

(2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

1、合同總價暫定為___________，______________________。

2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目：

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。

3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《民法典》相關規定執行。

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

工程承攬合同 承包合同篇二

甲方: (委托方)

乙方: (承攬方)

經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

一、 產品名稱及加工數量。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、 相關事宜:

1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、 時間要求：

自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

四、 加工費用：

該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

五、 付款方式：

乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、 其他事宜：

本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 蓋章：

簽約人： 職務： 電話號碼：

已方： 蓋章:

簽約人： 職務： 電話號碼：

時間： 年 月 日

工程承攬合同 承包合同篇三

定作方：______________（簡稱甲方）

承攬方：______________（簡稱乙方）

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1．產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

2．原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________

3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

4．驗收標準和方法：__________________________________________________________

5．結算方式：________________________________________________________________

6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

定作方：______________ 承攬方：____________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

帳號：________________ 帳號：______________

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇四

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

1.品名(或項目)、數量及價款：

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

(1)甲方向乙方提供部分：

質量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

6.驗收標準、方法和期限：________

7.給付定金數額、時間、方法：________

8.結算方式和期限：___________

9.違約責任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協商。

定作方 承攬方

單位名稱 單位名稱

法定代表人 法定代表人

簽約代表 簽約代表

地址 地址

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號

工程承攬合同 承包合同篇五

發包方(甲方)：___身份證號：

承包方(乙方)：___身份證號：

甲方在海南省樂東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個衛生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。

1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。

2、乙方應加強現場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求，并對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衛、環境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害，由乙方

承擔責任及由此發生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產和機械設備辦理相關保險并承擔其費用。乙方及其工人所發生的一切傷亡事故與甲方無關，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

1、乙方按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以內控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。

2、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。___如出現工程質量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質量要求為止，并賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。

3、上條所說的工程質量問題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

(7)屋頂漏水，浸水。

4、房屋保修期按國家相關保修規定執行。

本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協商一致后另行計付。

乙方進場后，甲方先預付工程款壹萬元，以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發生，經雙方驗收合格后五天內，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收余款。

___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本合同經雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結清款項后失效。

3、乙方必須保證工程質量和進度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結束后，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

以上合同,雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

日期：___

工程承攬合同 承包合同篇六

甲方：____________________________

乙方：____________________________

根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

一、工程地點：迎賓xx以西，西安xx以北。香港城一期場區土方挖運。

二、承包范圍及內容：場區土方挖運。

三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。

七、施工工期

八、甲方責任負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

5、乙方應配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇七

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯系電話：

甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________（地點）玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式、費用：

1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

七、違約責任：

1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年（驗收之日起）

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

工程承攬合同 承包合同篇八

發 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：

地址：聯系電話：

承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：

地址：聯系電話：

乙方承包甲方xxxx號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，

保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

工程地點： xxx市xx區xx路xxx號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫）：

施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

3.2 工程量變化和設計變更

(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。

(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止

（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；

（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；

（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；

（4）本合同履行期限屆滿自行終止；

（5）本合同依法解除。

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；

6.3 工程款支付方式

（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；

（2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；

（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；

（3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；

（4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。

（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：xxxx,賬戶：xxxx,賬號：xxxx，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。

7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。

7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。

7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。

（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)

7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。

8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方

工程承攬合同 承包合同篇九

發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

一、工程概況

1、項目名稱：____________________________

2、工程地點：____________________________

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程承攬合同 承包合同篇十

合同編號：

委托方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯絡人員： 指定聯絡人員：

工程承攬合同 承包合同篇十一

建設方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

(3)工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

(4)建筑外包面積：___平方米。

(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

二、鋼結構施工準備

(一)甲方：

(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

三、鋼結構工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結構工程價款的支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，

(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

(5)本合同結算方式：___。

五、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委托代理人：___

委托代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

工程承攬合同 承包合同篇十二

甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司

乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

4.以上價款以含稅金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

負責人簽字：負責人簽字：

年月日年月日

工程承攬合同 承包合同篇十三

合同編號：__________

委托方：__________

承攬方：__________

簽訂日期：__________

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告播出要求。

1.1廣告內容及證件：__________

1.2播出頻道和時間：__________

1.3制作形式：__________

1.4廣告長度：__________

1.5播出形式：__________

1.6播出日期：__________

第二條廣告費及支付方法。

2.1廣告費

2.2支付方法及時間：__________

2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條違約責任

3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

3.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。

3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第四條糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。

1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2.向地人民法院起訴。

第五條雙方商定的其他事項。

第六條附則。

6.1本合同附件件，名稱：__________

6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。

委托方__________

單位名稱(蓋章)__________

法定代表人：__________

承攬方__________

單位名稱(蓋章)__________

法定代表人：__________

承攬合同書錦集2

委托方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________

第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。

第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應向甲方交付的設計成果

第五條設計費用及支付方法

5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責任

6.1甲方責任

6.1.1甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

6.2乙方責任

6.2.1乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。

6.2.2乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。

6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方簽字：__________(蓋章)乙方簽字：__________(蓋章)

承攬合同書錦集3

甲方：__________

法定代表人：__________職務：__________聯系方式：__________

身份證件：__________

乙方：__________

法定代表人：__________職務：__________聯系方式：__________

身份證件：__________

經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：__________

2、工程承包總面積：__________，每平方米價款__________元，工程總價款計__________元。

3、承包方式：承攬方負責工時和sbc120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積__________平方米，每平方米__________元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方：__________乙方：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

承攬合同書錦集4

合同編號：_____________

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

項目名稱及內容

計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計_________人民幣金額(大寫)：_________(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條技術標準、質量要求：_____________________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________

第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________

第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________

第八條結算方法及期限：_______________________________________

第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：______________________________

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：________________________________________

定作人

定作人(章)：__________

住所：__________

法定代表人：__________

居民身份證號碼：__________

委托代理人：__________

電話：__________

開戶銀行：__________

賬號：__________

郵政編碼：__________

承攬人承攬人(章)：__________

鑒(公)證意見：__________

鑒(公)證機關(章)經辦人：__________

__________年__________月__________日

監制部門：____________

印制單位：___________

工程承攬合同 承包合同篇十四

甲方：________________

乙方：________________

根據《_________》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：

1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________，

2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________。

期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。

合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。

6、如果服務_________在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現_________使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________