隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

合同法承攬合同篇一

合同編號：

定做人：簽訂地點：

承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條 技術標準、質量要求：_______________________

第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第八條 結算方法和期限：______________________

第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。

第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項：_____________________________________

合同法承攬合同篇二

承攬合同

合同編號：

簽訂地點：

簽訂時間：_______年_______月_______日

定作人：

承攬人：

經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限

________________________

第二條 技術標準、質量要求：

第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件：

第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：

第六條 加工物的包裝要求及費用承擔：

第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限：

第八條 結算方式及期限：

第九條 定金

定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數額不得超過合同標的額的20%）。定金交付后，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權請求返還。

第十條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。

第十一條 合同的解除

1、未經定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規定的，定作人可解除合同。

2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。

3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

4、其他條件：

第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。

第十三條 風險與侵權責任負擔

1、在承攬期間內，因不可抗力等因素而發生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。

2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。

3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。

第十四條 違約責任

1、承攬方的違約責任

（1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。

（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。

（3）其他

2、定作方的違約責任

（1）中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。

（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。

（3）其他

第十五條 爭議的解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。

第十六條 合同效力

本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。

第十七條 其他約定事項：

以上條 款如有未盡事宜，應以書面協議作為附件。

本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局存查。

定作人：（簽章）

承攬人：（簽章）

住所：

住所：

法定代表人：（簽章）

法定代表人：（簽章）

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托人：（簽章）

委托人：（簽章）

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

合同法承攬合同篇三

保潔承攬合同

甲方（定作人）：

乙方（承攬人）：

甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《_合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。

本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。

1.承攬范圍：

2.工作標準(見附件)。

乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。

2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

（一）甲方的權利義務

1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

（二）乙方的權利義務

1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。

4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。

1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。

2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。

3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

附件：工作范圍及工作標準

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

簽訂地點:

合同法承攬合同篇四

甲方（定作人）：

地址：

代理人：

乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

地址：

代理人：

甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：

一、項目名稱及服務內容

1、________工業設計

2、服務內容包括：__________________________________；

（1）外觀造型設計；

（2）彩色及絲印等設計；

（3）結構設計；

（4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

二、設計要求及項目計劃進度

1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；

2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；

3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3d文件，相關借口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。

5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交id方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

三、成果形成

1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；

2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

四、項目費用及付款方式

本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：

1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。

3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。

4、模具驗收或試產________后三日內，支付余款。

5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計后一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付余款。

五、雙方責任和義務

1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。

2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。

3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設計舒服進行書面確認。

4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

5、甲方應能理解設計的復雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。

6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

六、知識產權

1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；

4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。

七、保密義務

1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；

2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；

3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。

八、違約責任

1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協商重新安排后續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。

十、雇傭約定

本協議履行期間及協議終止后兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

十二、項目結束后，乙方開具收款收據給甲方。

本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

合同法承攬合同篇五

簽訂日期：________

經 甲 乙--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計人民幣(大寫)

1.質量標準：___________

2.交貨(運輸)辦法及地點：________

3.質量檢驗及驗收辦法：_________

4.包裝要求及費用負擔：__________

5.結算辦法及期限：_____________

6.原材料供應辦法：____________

7.其他：_______________

違約責任：

第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他：____________

本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______ 乙方：________

法定代表人：_______ 法定代表人：_____

電話：________ 電話：_______

地址：________ 地址：_______

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：________ 帳號：_______

合同法承攬合同篇六

發包方：________________________ 法定代表人：____________________

承包方：________________________

法定代表人：____________________

雙方根據________________________，經協商簽訂本合同。

一、承包形式為上交利潤遞增包干。

二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

三、上交利潤數額

1.承包方上交利潤包干基數為

2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。

3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

四、企業留利分配

┌───────┬───────┬───────┬───────┐

│││││

│項目│生產發展基金%│福利基金%│獎勵基金%│

├───────┼───────┼───────┼───────┤

│企業留利││││

└───────┴───────┴───────┴───────┘

五、國家指令性產品供應計劃和生產計劃

六、主要經濟技術指標

年末固定資產原值_____萬元，承包期間固定資產增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。

2.國家資產的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產凈值率_____%。

閑置資產處理辦法____________________

3.新產品開發______項，主要新產品是____________________。

4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。

5.產品質量要求_______________________________________。

6.主要物資能源消耗指標________________________________。

7.安全生產和雙保指標__________________________________。

8.出口創匯指標_______________________________________。

9.產值指標___________________________________________。

10.人均上交利潤______________________________________。

七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。

八、雙方權利和義務

(一)發包方：

1.應按承包合同規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行合同;做好指導、協調、服務工作。

2.對承包方因經營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經營______________________的，發包方會同有關部門核查后，可依法定程序解除承包合同或者更換經營者。

3.按合同規定兌現獎罰條款。

(二)承包方：

1.承包方的經營者_______是企業在承包期間內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《_全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。

2.在國家法律、政策、計劃允許的范圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。

3.承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計劃，完成合同規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關系。

4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：

(1)__________________________。

(2)__________________________。

(3)__________________________。

5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：

(1)___________________________________________________。

(2)___________________________________________________。

(3)___________________________________________________。

九、違約責任

1.發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

2.承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按合同規定賠償外，不足部分以企業資金補足。

十、爭議的解決方式

因本合同發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第_____種方式解決：

1.向_____經濟合同仲裁委員會申請仲裁：

2.向_____法院起訴。

十一、雙方約定的其他事項

十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分，發包方、承包方各執一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。

發包方：(蓋章)__________________承包方：(蓋章)__________________

法定代表人：(蓋章)__________________法定代表人：(蓋章) ______________

┌──────────────────────────────────┐

│鑒(公)證意見_____│

│經辦人_____│

│鑒(公)證機關(章)│

│___年___月___日│

└──────────────────────────────────┘

簽約日期：_____年_____月_____日

簽約地點：──────────

合同法承攬合同篇七

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：元每平方米。4、清水漆：元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話

合同法承攬合同篇八

經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

一、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應辦法：

二、乙方加工產品的義務

1. 質量標準：

2. 質量檢驗及驗收辦法：

3. 包裝要求及費用負擔：

4. 交貨(運輸)辦法及地點：

5. 貨款共計人民幣(大寫)：

6. 結算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責任：

第一點：甲方的違約責任

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔的違約責任

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

(8)其他：

本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。

甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方

法定代表人：法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所

開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

賬號：填寫定作方賬號賬號：填寫承攬方賬號

合同法承攬合同篇九

甲方： 乙方：

因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協商，在平等、自愿、誠實守信的原則下，甲乙雙方達成如下定做承攬維修房屋協議：

一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮建設路原桃源縣酒廠安置小區，住戶：羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。

二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(￥：元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。

三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。

四、乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關，安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。

五、乙方維修必須達到甲方的要求，由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督，乙方維修達到甲方要求驗收合格后，再由甲方支付乙方維修費。

六、乙方完工并清掃垃圾后，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(元)。

七、樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。

本合同一式二份，雙方各執一份，從簽字之日起具有法律效力，發生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇十

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

加工方： (以下簡稱乙方)

依據《_合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(gb-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

1、本合同簽訂后 萬元為定金， 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

甲方： (蓋章)乙方：

年 月 日

合同法承攬合同篇十一

委托方：_____紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____電鍍廠（乙方）

１．加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：

２．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

３．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

４．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

５．質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

６．結算方式：通過銀行托收。

７．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：______紡織器材廠

乙方：____電鍍廠

法定代表人：（蓋章）

法定代表人：（蓋章）

地址：_______

地址：_______

銀行帳號：______

銀行帳號：_____

____年__月__日

合同法承攬合同篇十二

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

八、違約責任：

1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

甲方（簽名蓋章）：

乙方（簽名蓋章）：

__年__月__日

__年__月__日

合同法承攬合同篇十三

簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄____

2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

7．違約責任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：法人委托書號碼__

營業執照號碼定作人：_________________

法人委托書號碼：____________________

營業執照號碼承攬人：_________________

法定代表人：_________________

開戶銀行：_________________

帳號：_________________

電話號碼：_________________

電掛：_________________

住址：_________________

定作人：（蓋章）__________________

法定代表人：__________________

開戶銀行：__________________

帳號：__________________

電話號碼：__________________

電掛：__________________

住址：__________________

20__年_月_日

合同法承攬合同篇十四

定做人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條技術標準、質量要求：_______________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第八條結算方法和期限：______________________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：_____________________________________

合同法承攬合同篇十五

精選房產合同模板合集十篇

委托人（甲方）_________________________

地址：_________________________________

身份證號（營業執照注冊號）_____________

電話：_________________________________

受托人（乙方）_______________________

注冊地址：_____________________________

營業執照注冊號：_______________________

資質證書號：___________________________

電話：_________________________________

根據我國有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的原則基礎上，就房地產交易委托服務事項達成以下協議：

一、房地產基本情況及交易要求

所有權人________共有人________座落（區位）________________ 項目名稱________樓層________戶型________室________廳___衛________陽臺________建筑面積________（㎡）套內面積________（㎡） 房地產權證號________土地性質________房屋所有權證號________土地使用權證號________房屋使用權租約號________合同登記號________委托單價________委托總價________計價方式 □按建筑面積 □按套內建筑面積 □按使用面積

室內設施或交易要求：

二、委托事項（選項打“√”，不選打“×”） 1、委托意向： □出售？ ？？□出租？ ？ ？□置換？？ ？□求購？ ？？ □求租

2、委托方式（選項打“√”，不選打“×”） □獨家委托？？？□非獨家委托？？？？□乙方可轉他人服務委托

三、委托權限

甲方委托乙方代辦本合同第二條委托事項，乙方為甲方提供咨詢、居間和勞務等方面的服務，乙方向甲方提供簽約的機會，協助甲方達成交易并簽定合同。

四、限制交易的情況

甲方不得將下列情況的房地產委托乙方為其居間，否則由此而引起的一切法律及賠償責任概由甲方承擔，同時乙方有權拒絕甲方委托的下列服務或在履行中發現下列情況后隨時終止合同。

1、被司法機關查封、罰沒、財產保全等；

2、屬公告拆遷范圍，即將實施拆遷；

3、已作為抵押擔保物，未經抵押權人同意或未告知受讓人的；

4、共有人或同住家庭成員沒有達成一致意見的；

5、其他法律、法規限制交易的情況。

五、甲方應遵守的約定

1、甲方提供交易的房地產必須真實、合法和無任何民事糾紛，并有明確、真實的告知責任，所提供的手續必須完備；

2、按本合同的約定及時支付傭金；

3、有責任協助乙方實地查勘房地產現場；

4、乙方提供的房源或顧客，甲方不得與此進行私下成交；

5、不得向乙方下屬任何人員支付傭金以外的任何好處費；

6、甲方對乙方提供的房源信息或顧客信息有保密的責任。

六、乙方應遵守的約定

1、負責委托房地產信息的傳播、策劃、促銷；

2、有責任真實地告知甲方交易情況和市場供需情況；

3、陪同甲方或顧客實地看房，如實介紹情況。協助成交和簽定交易合同，提供交易前后相關的各項咨詢服務； 4、在履約過程中不得作虛假廣告宣傳或虛假承諾；

5、有責任保守交易秘密和個人隱私；

6、不得超越委托權限或范圍開展工作；

7、乙方不得向甲方收傭金以外的任何費用。

七、委托期限

此委托從_____年_____月____日至______年______月______日止。委托期到，若甲方未提出終止合同的書面要求，則本合同有效期順延____個月。

八、此委托合同終止后三個月內，若甲方與乙方所提供的客戶達成交易的，甲方仍需按合同約定向乙方支付傭金。

九、甲方所付傭金以乙方加蓋印章的財務專用章為收款憑據。

十、交易雙方已簽定交易合同，因甲方原因未最終實現成交，甲方仍需按合同約定金額支付傭金。

十一、傭金：乙方完成甲方所委托事項，甲方向乙方支付傭金，其金額為成交額的__________%，在交易雙方簽定交易合同時一次性付清。

十二、委托底價承銷，雙方已約定超額收益為乙方傭金的除外，乙方隱瞞交易實情，而產生的差價收益無條件的屬甲方所有。

十三、違約責任 有下列情況之一視為違約，其違約方向守約方支付違約金為傭金總額的__________倍：

1、有虛假違法和糾紛的委托；

2、未按規定支付傭金的；

3、由乙方提供的房源客戶，甲方及甲方直系親屬未告知乙方而私下成交的；

4、超越委托權限，未經甲方同意，并給甲方帶來損失的；

5、甲方私下與乙方下屬經辦人員同謀達成成交的；

6、未經甲方同意，乙方獲取差價收益的。

十四、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成的，按本合同約定的下列方法之一，進行解決（選項打“√” ） ：

1、向_______仲裁委員會申請仲裁 （ ）

2、向_______人民法院提起訴訟 （ ）

十五、其他約定： ____________________________________________________、

十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力，雙方簽章即刻生效。

甲方（蓋章）__________________

法定代表人：____________________

乙方（蓋章）__________________

法定代表人：____________________

委托經辦人：____________________

注冊房地產經紀人：______________

房地產經紀人協理：______________

簽約地點：______________________

簽約時間：______________________

私人房屋買賣合同范本

賣方： (以下簡稱甲方)：

居民身份證號碼：

地址：

買方(以下簡稱乙方)：

居民身份證號碼：

地址：

合同法承攬合同篇十六

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據《_合同法》及其相關法律法規，本著互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經營范圍

見彩圖及制作清單，乙方現場制作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

2、制作完工驗收合格后，按甲方規定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，并承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇十七

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《_合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：

合同法承攬合同篇十八

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

第一條 工程概況

工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。

施工地點:玉溪市江川縣。

房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。

第二條 裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

第四條 裝修價款

本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。

第五條 裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。

第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

第十條 協議的變更和解除

乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。

乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;

乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號： 身份證號：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

合同法承攬合同篇十九

發包方：_______（以下簡稱甲方）

承包方：_______（以下簡稱乙方）

甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《_建筑法》、《_合同法》的相關規定達成如下協議內容：

1、工程名稱：_______

2、工程地點：_______

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人；否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料（土石方破碎，另行計價）、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔（必須設沖洗臺和沉砂井）及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔；若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

1、乙方承攬施工工期為_______日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至____年____月____日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方_______元整。大寫：_______元整（稅費由甲方負責）。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認；

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內（3公里外另行計價）；

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量；

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案；

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔；

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用；

6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

2、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

注明：油料如出現國家價在每公升元左右不另計價，超出另行計價。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇二十

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《_合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

（2）合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法（標準）：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

合同法承攬合同篇二十一

合同編號：__________________

定做人：____________

承攬人：____________

第一條 承攬項目：____________________________________________________

第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________

第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：

______________________________________________________________________

第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________

第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________

第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________

第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________

第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。

第十二條 結算方式及期限：________________________________________________

第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

第十四條 本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

（二）________________________________________________

第十五條 定作人違約責任：_________________________________________

承攬人違約責任：___________________________________________________

第十六條 合同爭議的解決方式：

本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向_______人民法院起訴。

第十七條 其他約定事項：_______________________________________

第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________（簽章）

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

簽約日期：_______年_____月____日

簽約地點：______________________

合同法承攬合同篇二十二

甲方：

乙方：

甲方因生產經營需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。

二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

三、 甲方的責任和義務：

1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有

2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。

3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。

四、 乙方的責任和義務：

1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。

2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》，各類空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規范》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

五、 費用結算（有安裝卡結算）：

1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2p柜機/臺3p柜機/臺 5p柜機元/臺

3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。

六、違約責任：

1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

2．乙方如服務不規范面引起的用戶投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：

電話：電話：

日期：日期：

合同法承攬合同篇二十三

甲方：

乙方：

依照《_合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。

一、工程范圍：

1、工程名稱：

2、地址：

3、工程要求：符合國家質量標準。

a、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35kg。

b、冷庫地面保溫容重30-35kg。

c、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

d、固化時間：1—15秒。

e、施工平整度：5-7mm。

f、抗壓強度：—.

g、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。

4、包裝（桶）歸乙方回收。

三、工程造價及結算方式：

1、工程總造價約200m3每立方米850元人民幣。即200m3x850元/ m3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

四、工期；

1、每天施工量約：30—40m3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

五、工程質量保修及期限

1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。

六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

合同法承攬合同篇二十四

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《_合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇二十五

甲方：__汽車有限公司住所地：_______法定代表人：_______電話：_______

乙方：_______住所地：_______法定代表人：_______電話：_______

鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。

甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：

一、合作項目標的：維修售后服務。

二、合作時間及地址：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣_______萬元及現金人民幣_______萬共_______萬元作為投資；乙方以設備折價_______萬及現金_______萬共出資_______萬元作為投資。

雙方約定：

①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。

②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。

四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營

汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效_______個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。

五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方_______%、乙方_______%共同享有和承擔。

六、合作項目經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為_______萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年_______萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每年_______月_______日前入帳。從年度開始，合作項目按每年_______萬元分攤場地費，于每年_______月_______日前入帳。

七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責任：

（一）、甲方：

①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。

②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

（二）、乙方：

①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③開發客戶并介紹給甲方。

九、特別約定：

①原__汽車場地系為爭取_4s_品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。

②在本合同有效期內任何一方不得在_______市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。

③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。

⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在_______市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。

十、違約責任：

①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為_______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為_______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。

甲方：_______乙方：_______

法定代表人：_______代理人：_______

____年____月____日____年____月____日

合同法承攬合同篇二十六

委托方： （甲方）

承攬方：（乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：通過銀行托收。

7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

銀行帳號：

銀行帳號：

年 月 日

合同法承攬合同篇二十七

甲方：____________________

乙方：____________________

鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用__________方式供應材料。

1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。

1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

甲方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

乙方：________________________

法定代表人：________________________

地點：________________________

電話：________________________

_________年_________月_________日

合同法承攬合同篇二十八

項目名稱：________________________________委托方（甲方）：__________________________研究開發方（乙方）：______________________

填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。三、計劃內項目應填寫_部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。四、標的技術的內容、形式：包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發成果可采取下列形式：1．產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；2．磁盤、磁帶、計算機軟件；3．動物或植物新品種、微生物菌種；4．樣品、樣機；5．成套技術設備。五、研究開發計劃：包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。六、技術情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

依據《_合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。

一、標的技術的內容、形式和要求：________________________________________

二、應達到的技術指標和參數：________________________________________

三、研究開發計劃：________________________________________

四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。本項目研究開發經費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發成本實報實銷，雙方約定如下：（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）：①一次總付：____________元，時間：________________②分期支付：____________元，時間：____________________________元，時間：________________③按利潤________%提成，期限：________________④按銷售額____%提成，期限：________________⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬__________________________________________________六、履行的期限、地點和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。本合同的履行方式：________________________________

七、技術情報和資料的保密__________________________________________________

八、技術協作和技術指導的內容__________________________________________________

九、風險責任的承擔在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%．本項目風險責任確認的方式為：______________________________

十、技術成果的歸屬和分享（一）專利申請權：________________________________________（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

十一、驗收的標準和方式研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定，違約方應當按《_合同法》規定承擔違約責任。（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。1．提交____仲裁委員會仲裁；2．向____人民法院起訴。

十四、名詞和術語的解釋：_________________________

十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：_______________代表人：____________________年____月____日乙方：_______________代表人：____________________年____月____日

合同法承攬合同篇二十九

甲方：

乙方：

根據《_合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

合同法承攬合同篇三十

合同編號：

發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《_合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條：加工制作與安裝的要求

1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售后服務

①、乙方對制作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨后 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委托代理人 委托代理人

經 辦 人： 經 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日

合同法承攬合同篇

定作方：______________（簡稱甲方）

承攬方：______________（簡稱乙方）

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目

規格、型號

價款或酬金（元）

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1、產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

2、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________

3、履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

4、驗收標準和方法：__________________________________________________________

5、結算方式：________________________________________________________________

6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的`違約金。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10、本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

12、本合同簽訂日期：________年____月____日。

定作方：______________ 承攬方：____________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

帳號：________________ 帳號：______________

________年____月____日

合同法承攬合同篇

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《_合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；

四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、 結算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、 違約責任：由違約方負責；

十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ： 承 攬 方 ：

單位： 單位：

法定代理人： 法定代理人：

委托代理人： 委托代理人：

電 話： 電 話：

開戶行： 戶 名：

帳 號： 卡 號：

郵 編： 郵 編：

簽訂時間：

合同法承攬合同篇

委托方： (以下簡稱甲方)

承運方： (以下簡稱乙方)

運輸車輛：

甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

合同法承攬合同篇

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規格│單位│數量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

合同法承攬合同篇

甲方： 乙方：＊＊＊空調工程有限公司

地址： 地址：深圳市

傳真： 傳真：0755-

電話： 電話：

聯絡人：部門： 聯絡人： 部門：

根據《_合同法》、《_建筑法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：

第一條：工程名稱： （下稱“本工程”或“工程”）

第二條：工程地點：

第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說附件一）

第四條：工程期限：本工程的開工日期為 年 月 日（下稱“開工日”），并自開工日起計 60個日歷天內完成并通過甲方驗收。

第五條：工程總價：人民幣

第六條：付款辦法

乙方銀行賬戶：戶 名：

銀行名稱：賬號：

本合同總貨款按下列約定支付：

簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；

熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣；

工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣

工程全部完工并經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之12 %，即人民幣.

保修金條款

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

經乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

乙方請領各項工程款應付全額合法發票，并經甲方指定的監理工程師（下稱“監理工程師”）會簽證明。

第七條：工程價款

本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。

乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

第八條：圖說附件

本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規格（下統稱“圖說附件”），經甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經檢視工程地點，已充分了解工程位置現狀及地質等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核準的圖說附件，提送執行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。

如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。

乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

圖說附件和執行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。

圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業信息為甲方商業秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

第款所述的所有相關數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

（本條中關于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。）

第九條：工程及材料監理

乙方依本合同執行的一切工程，應隨時與甲方和監理工程師協調，并接受其指導監督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。

甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下，甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。

乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

第十條：工程變更

本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

甲方認為工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

乙方于工程開始執行后，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意后，方可變更。

第十一條：履行進度

乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

（此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商，盡量減輕我方責任和成本）

第十二條：施工管理

乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統歸乙方負責賠償。

乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。

乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監理工程師通知后，乙方應于二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

本工程經甲方或其指定的監理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，并依照規定圖說附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協調合作的義務；如因工作不能協調，而致發生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。

本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）

乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。

乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

乙方保證施工隊使用的區域，應維持環境清潔，并負保安責任。

乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于法規規定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續進行其余工程的施工。

乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條：工程驗收

工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發的施工驗收規范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

第十四條：品質條款

乙方應當保證有承包本工程之資質，并取得所有相關許可證照。

乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。

乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后，方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生自然損壞，乙方自費予以修復。

第十五條：違約罰款

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

（1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；

（2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日 元向乙方計付損失費用；

（3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）

第十六條：保修期限

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議，乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年，另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條：工程保險

乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下：

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方；并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條：稅捐條款

因本合同所發生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

第十九條：解約條款

乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

違反本合同任何條款規定，經甲方限期改正而未改正者。

工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。

如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。

如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

（如因甲方延遲支付任何應支付款項超過 日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）

第二十條：不得轉讓條款

乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

第二十一條：合同期限

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。

第二十二條：管轄條款

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協商解決，如協商不成，以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。

（如甲方營業所在地不在本地的，此條款不能接受）

第二十三條：通知條款

雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發生送達之效力。

本合同壹式 份，甲方執 份，乙方執 份。

第二十四條：附則

投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。

立合同人：

甲方：乙 方：

有權簽字人：有權簽字人：

年 月 日 年 月 日

合同法承攬合同篇

定作人：（填寫全稱）

承攬人：（填寫全稱）

根據《_合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

規格：（應寫明定作物具體的規格型號）

數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

備注：（如無內容，在空格處劃線）

合同價款

合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

付款時間：（寫明年、月、日）

加工成品質量要求及技術標準：

質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）

技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

原材料的提供辦法及規格、數量、質量

用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

材料名稱

規格型 號

計 量單 位

數 量

質 量

提供日 期

消 耗 定 額

單價（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

技術資料、圖紙的提供

定作人負責提供技術資料和圖紙。

承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

驗收標準和方法

驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）

驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。

交（提）定作物的時間和地點

雙方約定由定作人自提定作物

自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

雙方約定由承攬人送交定作物

送交定作物的時間：（如選擇了，則在空格處劃線）

送交定作物的地點：（如選擇了，則在空格處劃線）

任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

包裝要求及費用負擔：

包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

運輸方式及費用負擔

定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

定作物的保修

定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）

在保修期內承攬人免費提供保修服務。

定金及預付款

定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

承攬人的違約責任：

未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

定作人的違約責任：

中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

不可抗力

在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

爭議的解決方式

因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

本合同簽訂地點（填寫到縣級）

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。

合同未盡事宜雙方共同協商。

定作人：（公章） 承攬人： （公章）

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號

郵政編碼： 郵政編碼：

合同簽訂時間： 年 月 日

合同法承攬合同篇

發包方:________（以下簡稱甲方）

承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據《_合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

１、空調、熱水器等設備安裝；

２、避雷接地；

３、五金配件安裝于配合調試；

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。

結算方式為月結。

三、質量要求

１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。

２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；

2、甲方為乙方購買意外傷害險；

３、乙方凌空作業須系上安全帶，

４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

５、未盡事宜雙方協商解決。

６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲 方：___________________

乙 方：___________________

合同法承攬合同篇

服裝加工承攬合同:

承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條 價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

第十條 結算方式及期限：_________________________________________

第十一條 其他：

1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同法承攬合同篇

委托方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：____________________。

7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

合同法承攬合同篇

供方：_________

需方：_________

經雙方洽談，根據《_合同法》有關規定，特簽訂以下合同：

合同內容：

1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。

2、書柜：規格140×40×200h。_________為主材制作。

3、椅子按國家標準的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

數量、單價及金額：

制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。。

以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

質量要求：

甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。

四、加工、售后服務方式：

甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理。

在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。

五、交貨時間及地點：

在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。

產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。

六、驗收標準及方式：

甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。

七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

八、付款方式及期限：

即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。

九、違約責任：

1、甲方違約責任：

甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。

甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

2、乙方違約責任：

乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。

乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。

無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。

十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。

本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方：_________ 乙方：_________

地址：_________ 地址：_________

甲方代表：_________ 乙方代表：_________

電話號碼：_________ 電話號碼：_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

合同法承攬合同篇

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

合同法承攬合同篇

房主人(甲方):

承建人 (乙方):

根據《民法典》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目：私人住宅主體項目。

二、建筑面積：按實際板面計算。

三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第

一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積，每平方米元人民幣大寫伍x肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在________年____月____日前完工。

八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

______年______月____日______年______月____日

合同法承攬合同篇

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

合同法承攬合同篇

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

2、質量標準、驗收方法及地點：____________

3、原材料來源及互利方法：______________

4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

5、貨款結算時間及方法：_________________

6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

7、違約責任：________________

8、其他：_______________

9、不可抗力_____________

10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

合同法承攬合同篇

房主人(甲方):

承建人 (乙方):

根據《_合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目：私人住宅主體項目。

二、建筑面積：按實際板面計算。

三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距16×16(臥室)，14×16(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300×400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積，每平方米元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在20xx年9月30日前完工。

八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

甲方簽字：

身份證號碼：

合同法承攬合同篇

定作方：（以下簡稱甲方）________

承攬方：（以下簡稱乙方）________

根據《_民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：__________貨號：__________面料：__________

顏色：__________尺碼：__________

第二條服裝數量

1、計量單位：__________

2、數量：__________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：__________________

提供日期：__________單價：__________總金額：__________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：__________

2、總金額（元）：__________

第七條包裝方式

內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產品的交（提）貨期限：_________。

第九條服裝驗收

1、驗收期間：_________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇

簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話：________________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

加工費

定作方供應原材料：

原材料

成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

合同法承攬合同篇

有關服務合同范文匯總十篇

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方友好協商，乙方同意承接甲方在20xx年12月6－

20xx年12月12日期間的會議服務工作，具體內容如下：

一、甲、乙雙方的責任與義務

1. 甲方

1) 會議承辦期間，在方便甲方工作的前提下，統一服從乙方安排；

2) 提供會議室、住宿、用餐標準。有權根據當時具體情況向乙方提出調整餐標；

3) 按合同要求，支付由乙方墊付的場地租賃費、交通費、住宿費、餐費等。

2. 乙方

1) 負責提供不少于 人的會議室；

2) 負責聯系會議住宿，確保會議期間參會人員的住宿要求；

3) 負責聯系用餐場所、訂餐；

4) 負責參會人員接站工作；

5) 乙方向甲方提供會務發票；

6）提供會議場地，保證會議場地設備能正常使用。

二、費用及付款方式

1. 費用

場地租賃費：元；交通費：元；住宿費： 元；餐費： 元；其他： 元；

合計： 元（大寫： 元）。

2. 支付方式

會議開始前三天，甲方先行向乙方支付會務總費用的50%，會議結束后由乙方向甲方開具會務費發票后，甲方于5個工作日內向乙方支付余下的50%費用。

三、違約責任

1. 合同履行各個階段過程中，甲方若延誤付款時間及數額，每天按合同總金額的％向乙方支付違約金。

2. 乙方未按甲方要求完成服務項目（用餐、住宿、用車、會議場所、會議過程服務），每個環節按合同總額的％向甲方支付違約金。

3. 本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具同等法律效力。

4. 經甲乙雙方簽字蓋章認可，即產生法律效力，除人力不可抗拒的客觀非人力因素（如自然災害等）外，均不得更改。

5. 本合同在執行時如需增加內容，雙方應簽訂補充合同或質量保證備忘作為附件；附件與原合同一并生效，具同等法律效力。

6. 合同條款中的未盡事宜，由雙方協商解決；協商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方： （蓋章）乙方：（蓋章）

地址：地址：

電話： 電話：

聯系人：聯系人：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

依據《_合同法》的有關規定甲乙雙方經友好協商，就乙方舉辦“”租用甲方會場一事達成一致，簽署本合同。甲方同意將大綜合館宴會廳租予乙方使用。

布場時間：年 月 日

會議時間：年 月 日

乙方租用宴會廳，費用為人民幣——————整，于會前一次性付清。

1要求乙方按時支付合同約定款項。

2 保證乙方活動期間的時間。

3 無償提供的服務項目：室內照明燈光、貴賓休息室及茶水、同時保證設備完好無損。

4 為乙方活動提供必要的設備操控人員，協助乙方活動順利進行。

5 為乙方提供一般性會場清潔服務。

6 為乙方提供一般性會場保安服務。

7 乙方應遵守合同規定的活動時間，如有超時需要，應及時通知甲方，在征得同意后，乙方按合同約定價格交納等時費用，在活動結束當日，以現金或支票的形式結算。

8 乙方在活動期間現場發生的臨時性費用，以會展中心“會議室收費標準”內容收取，并于活動結束時，以現金或支票的形式結算。

9 乙方動用甲方場地內設施要得到甲方的認可及同意。

10 乙方應遵守大綜合館的相關規定并禁止吸煙，不得破壞公物，保證設施無損，如故意損壞，應照價賠償。

11 嚴禁攜帶和使用易燃、易爆、有毒化學藥品及違禁用品。

12 乙方應遵守合同規定的時間，如超時應及時通知甲方。

本合同一式肆份，雙方各持兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

公章：

企業代表簽字：

簽署日期：

乙方：

公章：

法人代表簽字：

簽署日期：

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙雙方經協商就乙方為甲方提供增值信息服務問題，簽定如下合同。

一、服務項目及收費：

訂閱欄目：_________；

資費標準：_________。

二、服務與責任

合同法承攬合同篇

_________________________（以下簡稱甲方）

__________________________（以下簡稱乙方）

乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

一、工程量：

1、___________________________。

2、___________________________。

3、___________________________。

4、___________________________。

二、工程要求：

1、___________________________。

2、___________________________。

3、___________________________。

4、___________________________。

5、___________________________。

………………………………………………………………。

三、甲方責任范圍：

1、___________________________。

2、___________________________。

3、___________________________。

………………………………………………。

四、乙方責任范圍：

1、___________________________。

2、___________________________。

3、___________________________。

……………………………………………………。

五、技術要求：

1、___________________________。

2、___________________________。

3、___________________________。

4……………………………………………………………………。

六、工期、驗收程序及質保期：

1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

3、質保期：質保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

七、其它要求：

1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。

2、施工中乙方應遵守甲方安全規程，并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。

4、未盡事宜雙方協商解決。

5、本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：___________________________

乙方：___________________________

日期：___________________

合同法承攬合同篇

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯系方式：

上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

合同法承攬合同篇

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《_合同法》的有關規定，為明確甲、乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

1、舞臺搭建和舞美設計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作。

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

4、活動現場的錄像。

設備的名稱見附表1和附表2

租賃用途：演出所用。

使用時間：20 年 月 日、

安裝時間：20 年 月 日開始，音響led屏14日上午9時前交付使用

安裝地點：信和源華庭廣場

拆卸時間：20 年 月 日12時前拆卸完畢并撤離現場。

租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔、

1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成、

2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養（費用自負），確保演出正常使用、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發生，造成。后果由甲方負責。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。

2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

甲方：

乙方：

合同法承攬合同篇

關于房產合同范文錦集十篇

甲方(委托人)：____________ 性別：____________

出生年月：____________ 身份證號碼：________________

乙方(受托人)：____________ 性別：____________

出生年月：____________ 身份證號碼：________________

依據國家相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、相互信任的基礎上，就甲方委托乙方，乙方在認真審查甲方的主體資格、相關資料后同意接受甲方委托從事房屋出售代理事項達成一致，訂立本合同。

第一條 委托事項

(1) 為 共有產權，現甲方委托乙方代理出售此房產，建筑面積 平方米，所有權證號 ,權屬性質 。

(2) 為 共有產權，現甲方委托乙方代理出售此房產，建筑面積 平方米，所有權證號 ,權屬性質 。

第二條 委托期限

自本合同訂立時起至 年 月 日止。

第三條 委托權限

甲方委托乙方權限：

1、簽訂上述房屋的轉讓合同及有關手續;

2、辦理上述房屋交付及房屋所有權證、土地使用證過戶登記過程中的一切手續;

3、辦理上述房屋的水、電、煤氣、電話、有線電視等過戶的相關手續;

4、其他_________________________

乙方在受托事項內所簽署的相關文件，甲方均予認可。受托人無轉委托權。

第四條 甲方義務

1、甲方應提供如下材料：身份證、戶口簿、房屋所有權證、土地使用證、婚姻狀況證明等，并保證上述證件及材料的真實性，如有不實，應承擔相應的法律責任。

2、甲方應當支付處理委托事務的費用。乙方為處理委托事務墊付的必要費用，由甲、乙雙方協商支出。

3、甲方承諾此事務只委托乙方單獨辦理。甲方如需委托第三方辦理委托事務的，必須經過乙方的書面同意。甲方違反該條應向乙方承擔相應的違約金。

4、乙方處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，甲方應給予相應的補償。

5、其他_______________________________________________

第五條 乙方義務

1、乙方應當在授權范圍內處理委托事務，并遵照甲方指示。乙方超越權限給甲方造成損失的，應當賠償損失并承擔一切后果。

2、乙方應當親自處理委托事務，認真審查委托方的主體資格及相關證件、材料。如有不實，給其他權利人造成損失的，應承擔連帶法律責任。

3、乙方應向甲方如實報告委托事務處理的情況和結果。因該委托取得的任何利益，均屬于甲方所有。

4、若該委托為有償，因乙方的過錯給甲方造成損失的，乙方應當賠償。若該委托為無償，因乙方的故意或重大過失給甲方造成損失的，乙方應當賠償。

5、其他_______________________________________________

第六條 其他事項約定

1、本合同履行期間，甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件，均為本協議不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2、該房屋辦完過戶手續，本合同自行終止。

3、甲乙雙方經協商一致可以隨時解除本合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責的事由以外，應當賠償損失。

第七條 違約責任

1、甲、乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力、國家法律、法規、政策等調整原因，該房不能辦理權屬變更，雙方均不承擔違約責任。

2、本合同履行期間，如違反本合同第四、五條各項約定之一的，應支付對方該房約定出售價格的__%的違約金作為賠償。

第八條 合同爭議的解決辦法

本合同如發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。如協商不成，依法向房產所在地的人民法院起訴。

第九條 合同生效日期

本合同經甲、乙雙方簽字(或蓋章、捺指印)后即生效，合同文本一式四份，甲、乙雙方各執一份，常州市房地產交易管理部門一份，常州公證處一份。

第十條 補充條款

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

本協議由以下雙方當事人在_________________簽訂：

甲方：

乙方：

為明確雙方本次贈與房屋行為的權利義務，甲乙雙方本著誠實信用的原則，并根據有關法律法規，制訂本協議，以資共同遵守。

第一條 甲方決定將位于___________________________________的房屋一套，建筑面積_________平方米無償贈與給乙方;乙方同意接受此贈與。

第二條 甲方保證其對上述房屋擁有所有權。房屋贈與合同第三條 甲方保證本次贈與并無任何惡意，而且已將其所知的一切包括瑕疵在內的注意事項告知乙方(但甲方不保證本次贈與物完全無瑕疵)，否則，愿意對因此給乙方造成的損失承擔賠償責任。

第四條 應甲方的要求，乙方保證將房屋不用于違法事項。

第五條 乙方違反第四條的約定，甲方有權收回上述房屋。

第六條 在本協議生效后，甲方應在_________日內向乙方移交上述房屋;并應在_________日內協助乙方到有關房產管理部門辦理有關變更登記的手續。

第七條 乙方無須向甲方支付任何費用，但與移交上述房屋有關的費用包括到有關房產管理部門辦理有關手續的費用以及有關契稅應由乙方負擔。

第八條 違反本協議的約定為違約行為，應承擔違約責任。

第九條 違約方應向對方賠償一切損失。

第十條 本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。 第十一條 本協議在雙方簽字后生效。

甲方：(簽字)_________ 乙方(簽字)：_________ _

________年____月____日 _________年____月____日

房產贈與證明書

茲證明_________于_________年_________月_________日來在我的面前在前面的贈與書上簽名(或蓋章)。

單位：__________________

證明人：________(簽字)

________年_____月_____日

私人房屋買賣合同范本

賣方： (以下簡稱甲方)：

居民身份證號碼：

地址：

買方(以下簡稱乙方)：

居民身份證號碼：

地址：

合同法承攬合同篇

委托方：____ 紡織器材廠(甲方)

承攬方：____ 電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：通過銀行托收。

7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠

法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)

地址：____ 地址：____

銀行帳號：____ 銀行帳號：____

____年____月____日

合同法承攬合同篇

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

2、質量標準、驗收方法及地點：____________

3、原材料來源及互利方法：______________

4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

5、貨款結算時間及方法：_________________

6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

7、違約責任：________________

8、其他：_______________

9、不可抗力_____________

10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______

營業執照號碼 營業執照號碼

承攬人：定作人： (蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

開戶銀行： 帳號： 開戶銀行：帳號：

電話號碼： 電話號碼：

住址： 住址：

合同法承攬合同篇

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《_合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

第二條 施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條 機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條 雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條 違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條 不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條 解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條 合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同法承攬合同篇

發包人：佛山海兒康智能衛浴有限公司 （以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1． 工程名稱：營銷中心辦公室裝飾

2． 工程地點：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號

3． 工程范圍：室內裝修（見預算清單）

4． 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預算內）

5． 工程造價：

（1） 工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

（2） 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。

第二條：工程期限

1、 經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。

2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

第三條：工程施工準備與雙方責任

1．甲方責任：

（1） 開工前甲方協商各方面的關系，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。

（2） 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。

（3） 委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

（4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

2．乙方責任：

（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

第四條：工程價款及支付

1． 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

2． 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

3． 支付采取按工程進度分段付款方式。

（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；

（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；

（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。

工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

第五條：施工質量與設計變更

1．堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發出變更設計文件。

2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。

第六條：工程竣工驗收及結算

1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

3．工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發現質量問題，由甲方承擔責任。

4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條：工程安全生產、文明施工

1．乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。

第八條：工程處罰及仲裁

1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

第九條：附則

1．本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式貳份，雙方各執壹份。

3．本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

4．本合同有效附件。

（一）乙方提供平面圖紙；

（二）工程預算書；

甲方（蓋章）：

代理人：

年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）

合同法承攬合同篇

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經自愿協商，就乙方租用甲方廣告位并委托甲方制作、發布廣告一事，達成如下條款：

一、廣告名稱、尺寸、(媒介)： 高立柱廣告牌 ，三面 。

二、廣告發布地點：

三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

四、廣告費及支付方式：

1、廣告費指的是乙方使用甲方廣告位并委托甲方制作發布廣告需向甲方繳納的費用。

2、甲方需向乙方發布廣告數量 1座。

3、廣告費的支付時間及支付方式：(合同含稅價總金額 元整)。本合同簽訂二天內(前一年度廣告期滿前二十天)，乙方應先付定金當年廣告費的 %，即 元整，驗收合格后五個工作日內，乙方應付當年廣告費的 %，即 元整。

甲乙雙方商定的其它付款事項 剩余 廣告費元,在 年 月 日前付清。

五、廣告的制作及上畫面計算時間：

合同法承攬合同篇

委托方：_____________（以下稱甲方）

承接方：_____________（以下稱乙方）

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1．合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2．合同金額

2．1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）

2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3．付款方式

3．1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。

3．2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。

3．3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。

3．4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。

3．5 其它事項

________________________________________________

4．合同雙方責任

4．1 甲方責任

4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4．2 乙方責任

4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4．2．3 確保所提供的設備材料與質量相符。

4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

5．安裝及調試

5．1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6．其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________

乙方：___________________

地址：________________

地址：___________________

電話：________________

電話：___________________

傳真：________________

傳真：___________________

簽約代表：____________

簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________

指定聯絡人員：___________

合同法承攬合同篇

委托方： (以下簡稱甲方)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據《_合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任 甲方責任

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

合同法承攬合同篇

合同編號：______________

甲方：__________________

乙方：__________________

鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

第二條給付服務費的金額、時間及辦法

1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。

2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

第三條甲方的權利義務

1.甲方應按時給付乙方服務費。

2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。

第四條乙方的權利義務

1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。

4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。

5.嚴格遵守《_道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

第五條爭議解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

第六條其它

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(章)：__________________乙方：__________________

住所：__________________住所：__________________

居民身份證號碼：___________________________

委托代理人：_________委托代理人：_________

電話：__________________電話：__________________

簽約時間：_________年_________月_________日簽約時間：_________年_________月_________日

合同法承攬合同篇

甲方：

乙方：

鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

第一條 服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

第二條 給付服務費的金額、時間及辦法

1.甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表附后)，該服務費為包干價，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費用。

2.甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

第三條 甲方的權利義務

1.甲方應按時給付乙方服務費。

2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。

第四條 乙方的權利義務

1. 乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任 務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

3. 乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后， 甲方有權處以每次200元的罰款。

4. 除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不 得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次 1000元的罰款。

5. 嚴格遵守《_道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

第五條 爭議解決

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

第六條 其它

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同法承攬合同篇

(甲方)：

(乙方)：

鑒定地點：xx縣

鑒定時間：20xx年xx月xx日

根據《_合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：

1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，

2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。

第二條、服務期限

期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。

第三條、服務費用

合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

20xx年xx月xx日

合同法承攬合同篇

定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

根據《_合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×。 材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范gb50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規定執行。

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人： 委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

合同法承攬合同篇

甲方:

乙方:

按照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,以資共同信守。

第一條 工程概況

1、 工程名稱：

工程地點：

工程內容：格力商用空調設備銷售及安裝。

2、開工日期：定貨**天設備到達施工現場。

安裝施工工期： **天

3、技術指標：建筑面積為***平方米，制冷面積為***平方米。

a、 制冷、制熱運行室外環境溫度范圍為：-15℃—+43℃。

b、 冬季室內溫度達到16℃，夏季室內溫度達到26℃-28℃。

第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

1、合同語言：中文。

2、適用法律法規：《_產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《_合同法》及有關法規。

3、驗收標準、規范：按國標、部標有關標準和審核驗收規范。

第三條 合同總造價：

第四條 付款方式及期限

1.預付款數額為供貨合同簽訂后7日內付**%;

2.貨到工地現場經驗收后付**%;

4.安裝調試驗收合格后，經監理方會同甲方簽字認可后付**%;

5.質保金：*%(質保期滿后一次性付清)。

第五條 甲方工作及責任

1、確認施工場地具備開工條件;

2、水、電等施工管線進入施工場地;

3、授權委托現場監理公司，負責協調現場及乙方工作。

4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。

5、提供施工用電。

第六條 乙方工作。

1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。

2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。

3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。

4、施工防護工作的要求：按**省建筑工程施工防護措施規定執行。

5、成品保護的要求：做好安全防護措施，負責設備、材料及系統的看護管理。

6、施工場地清潔衛生的要求：按工段進 行清理打掃衛生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。

7、乙方應服從工程總包單位的現場管理和監理部門的質量監理督。

8、乙方應嚴格遵守和執行招標原件和投標承諾的各項條款。

9、乙方應加強施工人員的安全教育，在施工中若發生人身傷亡事故，責任由乙方全部承擔。

第七條 檢查和返工：按工段計劃要求進行初檢試壓驗收，如不符合安裝質量，必須返工達到驗收合格，返工責任及經濟損失一律由乙方自負。

第八條、隱蔽工程中間驗收

中間驗收部位和時間：按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執行，驗收所有隱蔽系統合格后，再進行明工程施工。

第九條 試 機：甲、乙雙方派員共同參加試機，試機時間甲乙雙方共同商定。

第十條 驗 收：工程驗收日期雙方協商而定。甲乙雙方共同派員參加現場驗收，驗收標準根據招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數進行驗收。

第十一條 設計變更：乙方根據甲方提供的方案及圖紙進行施工，如施工中甲方對施工方案進行較大的調整，需根據工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經甲方施工負責人及監理部門簽字認可)。

第十二條 確定變更：根據變更的具體情況，雙方確定后再補充協議。

第十三條 保 修

1、保修內容、范圍及時間：整個空調系統保修期為**個月。

2、*年內免費上門保養服務。

3、終身維修，并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。

第十四條 安全施工 ：財產安全、施工環境安全保護，施工人員安全等，一切由乙方負責，如發生安全事故，一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。

第十五條 不可抗力：不可抗力的自然災害認定標準：6級以上地震;7級以上持續4天以上的大風。

第十六條 爭 議

1、未盡事宜的解決：本合同未盡事宜和工程量調整，可經雙方協商一致后達成補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

2、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議時，由當事人雙方協商解決。如協商不成，可通過仲裁委員會進行仲裁，也可通過法律訴訟解決。

第十七條 合同生效與終止

1、合同生效的日期：本合同自簽定之日起生效。

2、合同終止的日期：本合同至本工程無質量問題，雙方辦理完所有經濟手續后，自行終止。

第十八條 合同份數

合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。

第十九條 合同簽訂日期和地點

1、本合同簽訂的時間：**年12月31日

2、合同簽定的地點：

第二十條 雙方需要說明的事項

1、本合同簽定的依據為設計圖紙，如設計圖紙發生變更，合同也將隨之發生變更。

2、乙方提供的產品樣本做為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方(章)乙方(章)

地 址：地 址：

法定代表人：法定代表人:

委托代理人： 委托代理人:

合同法承攬合同篇

定作方：合同編號：

承攬方：簽訂地點：

簽訂時間： 年 月日

一、 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

項目名稱

任務量(工時)

酬 金

完成期限

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、 項目的內容及質量技術要求

三、 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

四、 驗收標準、方法和期限

五、 結算方式及期限

六、 違約責任

七、 解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由〖cd＃4〗仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定促裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

八、 雙方協商的其它條款

定作方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

鑒(公)證意見：

經辦人

鑒(公)證機關(章)

年 月 日

(注：除國家另有規定外，

鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監制部門：印制單位：

合同法承攬合同篇

委托方_______________________簽訂地點：________________________

承攬方_______________________簽訂日期：__________年____月____日

依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告播出要求。

廣告內容及證件：__________________________________________

__________________________________________

播出頻道和時間：__________________________________________

制作形式：______________________________________________

廣告長度：______________________________________________

播出形式：______________________________________________

播出日期：______________________________________________

第二條廣告費及支付方法。

廣告費

支付方法及時間：

承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條違約責任

委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。

承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。

其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第四條糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(________)項規定辦理。

1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2.向____________________地人民法院起訴。

第五條雙方商定的其他事項。__________________________________

第六條附則。

本合同附件_________件，名稱：______________________________

________________________________________________________

本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。

委托方

單位名稱(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳戶：承攬方

單位名稱(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

廣告業務員證號：

開戶銀行：

帳戶：

合同法承攬合同篇

承攬方(乙方)：

代表人：

職務：

電話：

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

一、甲方供應原材料：

原材料：

規格：

單位：

數量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產品情況：

品種：

規格：

單位：

數量：

加工費：單價金額

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

合同法承攬合同篇

編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯系方式：______________________________手機號：______________________

承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

依照《_合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況

工程地點及面積：_________________________________

工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限________天;

開工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條 甲方義務

開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

第五條 乙方義務

施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程; 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條 工程變更

為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;合同簽訂后，甲方工程減項超

過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第七條 材料的提供

由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗查。

合同法承攬合同篇

甲方：

乙方：

本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：

一、運輸車輛情況：

根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。

二、雙方權利與義務：

1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。

2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。

3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。

4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。

7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。

8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。

三、安全生產約定

1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。

2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。

3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低于法律、法規規定的最低賠償標準。

四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。

五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由人民法院管轄。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

合同法承攬合同篇

倉儲合同范文集錦十篇

承租方： （簡稱甲方）

租賃方： （簡稱乙方）

合同簽訂日期：年月日

簽訂地點：

根據《_合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方租賃甲方冷藏庫存事宜，達成如下協義，以資雙方共同信守：

一、租賃位置

甲方將位于大慶市讓胡路區蓋家屯慶華東路小江南花卉工藝品市場區外1號冷庫庫房平方米租賃給乙方使用。

二、存儲貨物

1、貨物品名：乙方產品，符合國家法律、法規的食品類產品，不得存放化學物品及違標品等。

三、有效期限

租賃期限定為 ，租用期自年月年 月日止，合同到期前如乙方繼續使用該庫，甲乙雙方協商續簽合同，同等條件下，乙方有優先承租權。

四、甲方責任

1、甲方保證所和冷庫內的溫度均衡保持在-18℃以下（允許誤差±3℃），貨物出入庫時除外。

2、冷藏庫所發生的基本照明費用由甲方承擔。

3、甲方有按時收取租賃費用及其他相關費用的權利。

五、乙方責任

1、乙方保證存放甲方庫內的產品系無毒、無害、無污染無傳染病源（鼠）的產品

2、凍豬、牛、雞、鵝等分割產品中心溫度在-10℃以下，低于此溫度的產品，甲方有權拒絕該批產品入庫。私自入庫的，按照每噸500元/天的標準收取存儲費用（此費用不包含在正常存儲費用內）

3、乙方貨物冷藏期間，租賃庫存的產品自行管理，租賃庫存的鑰匙由乙方自已管理，因管理不善造成產品丟失，污染，變質等現象與甲方無關。

4、乙方存儲的貨物，應按照國家相關標準進行必要的包裝，因未進行包裝造成的損失由乙方承擔。

5、乙方應按合同約定及時交納相關費用。

6、乙方產品的裝卸由乙方自行安排，乙方裝卸人員、員工在裝卸裝修等操作過程中造成乙方或甲方人員以及任何第三方人員出現傷亡的，與甲方無關，乙方應妥善處理。

7、乙方駐甲方人員應自覺遵守甲方的各項管理制度，不得到儲存庫外的其他廠區活動，如違反，甲方有權按相關規章制度給予處罰。

8、線路安全：乙方不準在庫內私拉、私扯線路，若需敷設使用線路，需向甲方安全員申請，由甲方配電室電工、安全員鑒定，并符合甲方《線路敷設安全管理規定》要求方可敷設。處理措施：對擅自私拉、私扯線路問題，每發現一例，乙方了在擔500元的

違約金，并拆除；對因乙方私拉、私扯線路、碰撞氨管等造成安全事故的，由乙方承擔一切損失，對造成人員傷亡的，交由相關機關進行處理。

明火作業方面：若因需要乙方需在庫內進行明火、焊割作業，需向甲方提出申請，由甲方查看作業現場，并辦理明火作業審批單后，方可進行動火作業。處理措施：對未辦理危險作業審批進行動火作業問題，每發現一例，乙方承擔500元的違約金。

9、乙方由于自身經營，產品質量等受到媒體，檢查機構監督檢查時，不得對甲方構成影響，因此產生的經濟損失由乙方全額承擔，且甲方有權單方面解除合同（注：所有地 租庫事項均與叢井斌先生無關）。

10、甲方應保持每3個月或排管霜厚度超過3㎜進行沖霜一次，沖霜后庫內霜印衛生有乙方自理。庫內沖霜時不準用鐵器敲打、碰撞氨排管；若需使用機動車輛（叉車等）出入庫，需做限高處理，避免高度過高，碰撞液氨管道；乙方的貨物高度與頂棚氨管至少保持30㎝距離；

11、乙方人員在甲方廠區內禁止吸煙，每發現一次，乙方承擔1000元的違約金，甲方有權要求乙方更換相關人員。

12、乙方僅把冷庫作為產品存儲庫房使用，不作為門市經營使用。

六、報關費及其他費用的承擔

1、冷藏費的價格暫定為（）元/天/平方米，租用面積（）平方米，每日租金合計（ ）元/天。

2、租金交納方式：采用按（ ）繳納的方式，乙方于每（ ）的前5日到甲方處繳納當（ ）冷藏費。

七、履約金保證及交納方式

為保證本合同的履行，乙方向甲方繳納履約保證金￥（ ）元，履約保證金不得做儲存費用。簽訂合同的同時，乙方應將履約金存到甲方帳戶，合同終止后，憑有效票據甲方將履約金無息退還給乙方（因違約被扣除的除外）

八、違約責任

1、因甲方冷庫溫度不符合合同約定，造成乙方產品變質損壞的，雙方應共同協商確定賠償標準，并在標準確定后60日內支付給乙方。（因廠區內停電或設備檢修、庫房維修的除外，但甲方應提前1日通知乙方做好產品調撥和防范工作。）

2、乙方應及時交納秀租賃費用及其他相關費用，否則，每遲延一天，承擔應收季度租賃費用3%的違約金，遲延時間超過15日的，甲方有權解除本合同，并扣除履約保證金作為違約金。

3、乙方必須依法經營，所存貨物發現非法、偽冒、偽劣情況，甲方有權解除本合同，并扣除履約保證金作為偉約金。

九、不可抗力

由于發生不可抗力事件而直接影響本合同的履行、或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事件的一方應在事件發生5小時之內將事件情況通知對方，并提拱事件詳細及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由和證明文件。合同各方應按照事件對履行合同的影響程度，協商決定是否解決合同、或者部分免除履行合同的責任、或者延期履行合同的義務。

十、爭議解決方式

在合同履行的過程中，如果雙方發生爭議，應協商解決，解決不在的，任何一方可向合同簽訂地有管轄區權的人民法院起訴。

十一、其它事宜

1、本合同經雙方簽字，蓋章，乙方保證金到甲方賬戶后生效。

2、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份。

3、在合同執行期間，如有未盡事宜，應由甲、乙雙方協商簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

受委托方上海中濟物流有限公司 （以下簡稱甲方） 受委托方負責人吳海榮

受委托方地址上海市閔行區澄江路1005號

委托方上海攀成企業發展有限公司 （以下簡稱乙方） 委托方負責人徐瑛

委托方地址肇嘉浜路288號鼎新大樓1405室

甲、乙雙方經過友好協商，簽訂本協議， 確立合作關系, 明確雙方的權利、義務, 并共同遵守執行。

第一條 甲方應嚴格按照乙方所提供的貨物產品資料所示的品名、貨號及操作儲存要求進行貨物的裝卸、儲存及運輸。

第二條 乙方將物品寄托與甲方營業澄江路1005號倉庫堆藏及保管和運輸，而甲方負保管該物品的義務。

第三條 甲方對于寄托物堆藏自應盡善良管理人的注意而保管之責，如就其所保管倉儲物的滅失損毀應負損害賠償責任。

第四條自乙方首批貨物入至甲方倉庫起的一個月內，出貨時乙方會派專人到場協助甲方專人入庫、理貨、發貨、盤點等相關事宜。待甲方對產品規格包裝了解掌握后，甲方應自行承擔理貨、發貨等相關事宜的責任。

第五條 貨物入庫時，乙方會派專人到場協助甲方將貨物入庫，由甲方簽收單據。

第六條 每月月底，乙方會派專人到場協同甲方對貨物盤點。

第七條 在報表完全正確情況下，當實物出現盤虧時，由甲方賠償乙方實際損失。

第八條 乙方會以傳真或郵件的形式，通知甲方發貨，甲方應按照乙方要求，將貨物準時運到指定的地點。

第九條-1日期從20xx年9月26日至20xx年10月26日一個月內，乙方派專人到場協同發貨，如發生貨物發錯，乙方承擔全部運輸費用。如發生貨物發錯，甲方承擔全部運輸費用。

第十條 甲方應對運輸的貨物認真負責安全，對于運輸過程中發生的遺失、短缺、損壞、人為的變質，由甲方按照貨物的實際損失賠償乙方。

第十三條 甲方把運輸貨物的運輸憑證于發貨當天郵件或傳真給乙方，運輸憑證需注明日期、運單號、發件人、收件人、始發站、目的站，件數、重量、貨物類型，結算金額等，并蓋章。以便乙方存根，方便結賬。

第十四條 每月最后一天為庫存盤點日，如遇節假日順延，盤點后由甲方提供當月貨物庫存明細報表、運輸費用表，以郵件或傳真的形式發給乙方，以便雙方對賬。在對帳中，雙方賬目產生差異時，甲方應當協助乙方查清差異。

第十五條 付款采用月結方式，每月1-5號出對賬單，經甲乙雙方對賬無差異后，由乙方結算費用給甲方，結算時間為每月5-10號，如遇節假日順延。

第十六條 如果乙方需要，貨物由甲方倉庫和乙方所在地互相調撥，甲方應協助乙方將貨物調撥到乙方所在地。

第十七條 乙方認為需要為貨物在途運輸另外自行購買保險時，甲方應于貨物出庫當天提供到達目的地車輛的車牌號碼以傳真或郵件形式給乙方。

第十八條 保管期間經雙方約定自20xx年 9 月26 日起至20xx年9月25日止。任何一方解除協議合同，都必須以書面形式提前一個月通知對方。

第十九條 甲方應為自己保管乙方倉儲物，不得使第三方代為保管倉儲物。甲方未經乙方同意，而使第三方代為保管者，對于寄托物因此所受的損害甲方應負賠償責任。

第二十條 甲方返還倉儲物得在甲方堆藏寄托物的倉庫所在地為之。

第二十一條 雙方未盡事宜，再協商解決。

第二十二條 本協議一式二份，雙方各執一份為憑。

甲方簽章_________________ 乙方簽章_________________

負責人_________________負責人_________________

_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

（甲方）：

（乙方）：

經雙方協商，甲方委托乙方代儲存，為了加強雙方責任，擬定如下條款共同遵守。

1．為了提高倉庫使用率，確保物資安全，經協商，確定乙方提供倉庫 平方米由甲方使用，倉庫租金按月包庫制，每月每平方米 元，合計月租金為 元整。

2．為加強進、出庫管理，甲方應按時通知乙方年度、季度、月份進貨計劃，以利乙方安排各項勞務計劃，及時做好收發工作。

3．貨物入庫一律憑甲方規定憑證所列數量、名稱，核點無誤后，乙方按規定通知甲方及時記賬備存。

4．貨物入庫前，乙方負責卸車，并進行檢查，發現問題應會同有關部門作出貨運記錄。普通記錄交甲方與有關部門處理。

5. 凡是貨物出庫一律憑甲方規定的憑證辦法發貨，否則不予辦理。

6．貨物進、出庫過程中，如發生差錯、事故，應由責任方負責。如因乙方保管不妥，或裝卸過程中造成的損失，由乙方負責賠償。

7．需要發往外埠的貨物，甲方應在鐵路規定的時間內，向鐵路部門申請車皮計劃，然后通知乙方向發站辦理請車，并及時辦理整車發貨事宜，有關鐵路運雜費用暫由乙方墊付，然后再向甲方結算。

8．凡整車到達乙方專用線裝卸（包括上下盤站作業）進庫費每噸收 元，出庫費每噸收 元（如火車發貨仍按 元）。為便于結算應在入庫時一次收清，出庫不另收費。

9．凡甲方在乙方專用線上卸車后，組織直發貨物，進出庫每噸各收 元，直發貨物各項手續均由甲方辦理，乙方只負責裝卸勞務。有關數量、質量、外觀由收貨人負責。

10．凡汽車到達貨物進、出庫每噸收 元（入庫前如同第4條辦理）。

11．凡整車到達專用線的重載車輛，每車皮噸按一元計收過軌費，取送調車費每節 元，由乙方墊付，月底向甲方結算。（乙方結算時應將發站、車號、噸位抄寫一份送甲方核對）

12．甲方如需乙方汽車運輸及裝卸貨物時，其費用標準按 市運輸公司規定計算。

13．甲方需乙方在庫內提供勞務時，所需材料由甲方負責供應，乙方提供勞力工，每工日按 元計算。（不足4小時按半工日，超過4小時按一工日）

14．為確保庫存賬物相符，每月末雙方對賬一次，如發現庫存不符合應及時查清，以免影響正常收發、儲備。

15．乙方在每月末提出各項費用結算清單，向甲方開戶行托收結算。

16．本協議有效期暫定一年，期滿雙方無異議，本協議繼續生效，任何一方提出終止協議，必須提前兩個月通知對方，以便雙方安排調整倉庫。終止協議時，雙方應從實際情況出發，密切協作，爭取盡快出庫，最遲在三個月出清。

17．本協議自 生效，未盡事宜雙方共同協商解決。

18．本協議一式 份（正本 份，副本 份）。甲方正本一份、副本 份。乙方正本一份，副本 份。

甲方負責人：

地址：

單位蓋章：

開戶行及賬號：

電話：

乙方負責人：

地址：

單位蓋章：

開戶行及賬號：

電話：

甲方（存貨方）： 某某日用百貨進出口公司 乙方（保管方）：某第三方物流公司

根據《_合同法》及有關法律的規定，甲方（存貨方）委托乙方（保管方）為其產品提供倉儲服務，經雙方協商同意，特簽訂本協議。

數量：每批到貨數量依據甲方實際到貨件數及重量為準。

包裝：甲方提供給乙方的貨物包裝應符合汽車運輸、鐵路運輸、空運等質量要求。

貨物驗收：甲方應向乙方提供必要的準確的貨物清單。乙方應根據甲方提供的貨物清單對貨物的規格、型號、數量及外觀包裝進行驗收，若貨物與隨貨清單不符合、有包裝缺陷或運輸中的貨物磕碰，乙方可暫拒接收，并及時通知甲方，協商合理方案以便及時解決。

貨物入庫：乙方按甲方要求對來貨進行過磅（至貨場過磅處），乙方驗收員對照甲方隨貨清單核對貨物外觀質量及規格、數量、重量無誤后即辦理入庫手續，并在甲方回執單上簽字、蓋章。

因甲方貨物存在吸濕及干燥天氣下的水份蒸發等自然現象，允許產品存儲期間重量± %。

乙方只負責產品包裝及外觀質量驗收，不對其內在質量及使用性能負責。

貨物出庫：甲方以傳真形式將填寫正確、簽字蓋章齊全的出庫單傳遞乙方（出庫單簽字樣式附后），乙方依照單據注明的品名、規格、數量等指標辦理出庫手續。依據甲方要求，乙方對每筆出庫貨物均需過磅稱重并做記錄。

甲方委托的提貨人須出具經辦人的身份證/駕駛證,乙方不接受任何口頭指令。 乙方應確保甲方貨物及時出庫，貨物一經經辦人簽收出庫后出現的損壞、缺少等情況乙方不予承擔責任。

甲方貨物運至乙方的運輸方式：甲方負責將貨物運輸到乙方倉庫，運費由甲方承擔。

甲方委托乙方承運貨物自乙方倉儲地至及 東外環業務。 遇大宗貨物出庫配送的，甲方須提前2日告知乙方做好準備工作。

收費標準:

倉庫租賃費每天按 元 /噸計費； 裝卸費按 元/噸計算； 過磅費按 元/噸（一進一出）。

單車運輸在 噸（含）以下按 元/車收費，超出20噸按兩車標準收費，此費用只限“坊子庫—清池”或“坊子庫—寒亭東外環”此兩線的單程距離，超出此距離將增加收費。

結算方式：以電匯方式收取，按 月 結算，次月5日前乙方出具結算清單，甲方確認后于乙方開具發票后5日內付款。

甲方貨物包裝應符合儲運要求，因包裝質量帶來的貨物損失乙方不承擔責任。

甲方應采用隨貨捎帶或傳真形式將每批所發產品的出庫裝車清單等資料及時送達乙方，因單據填寫錯誤而造成的損失由甲方負責。

因甲方的產品質量造成收貨方拒收的，責任由甲方自行承擔；因拒收需乙方載貨返回的，甲方需向乙方支付2倍運費。

甲方自提貨物，必須是甲方業務員或甲方書面授權委托人自提。

甲方更換駐濰代表或業務員，需向乙方提供蓋有紅章的甲方任免報告或文件。

甲方工作人員及甲方委托的送、提貨人員進入乙方庫區應嚴格遵守乙方倉儲管理規定，愛護乙方倉儲、辦公設備。

當存貨全部提走之前，甲方須結清全部倉儲、裝卸、運輸、過磅等服務費用。否則，乙方有權不予發貨。

甲方須按本合同第五條要求按時足額支付倉儲物流服務費用，每逾期1天按逾期金額的5%向乙方另付滯納金。

乙方責任：

提供的存儲條件達到防火、防潮目的。 在貨物倉儲期間造成的貨物短缺由乙方負責賠償其直接經濟損失。 為甲方提供倉儲服務，甲方隨時帶人看貨，乙方將予以配合。 承諾按甲方指令及時、準確辦理來貨入庫、發貨配送工作。

依甲方需求書面傳真或電子郵件通報甲方產品庫存情況，并按甲方要求提供相關報表，報表格式由甲方提供。

應指定專人負責甲方的相關業務和操作。 發貨按“先進先出”的原則。

由于不可抗力情況直接影響合同的履行或不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力的一方可不承擔違約責任。

遇到不可抗力事故的一方應立即將事故情況用電報、傳真等方式書面通知對

本合同履行中如發生爭議或單方面不履行合同時，雙方應先協商解決，協商解決不能形成一致意見時，雙方均可直接提交被訴方所在地法院裁決，一切經濟損失由敗方承擔。

本合同履行期限為20xx年 月 日到 年月 日。

本合同期滿前三十天內，任何一方可以書面通知另一方本合同應于期滿時終止，否則，本合同自動延續。

對于合同期滿，甲方壹個月內不續簽合同的，乙方有權拒收甲方的貨物，造成的損失及后果，由甲方自行負擔。

本合同正式本一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

本合同所有附件于本合同具有相同法律效力。

本合同附件共張。

單位蓋章： 單位蓋章:

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

甲方：_____________ 地址：________________________

乙方：____________ 地址：________________________

雙方就下表所列物資儲存事宜協商如下：

（一）儲存物資

品名：_________________________________

規格：_________________________________

單價：_________________________________

數量：_________________________________

交貨日期：_________________________________

儲存倉庫：_________________________________

附注：_________________________________

（二）儲存時間：_________________________________

（三）儲存場所：_________________________________

（四）倉儲物保險：_______________________________

（五）雙方權利義務

1．甲方負責物資的質量檢驗，乙方負責物資的外觀、數量檢驗。

2．入庫后發生物資損壞、缺少由乙方負責。

3．乙方負責運輸時，運輸中發生物資損壞、缺少由乙方負責。

（六）物資的驗收、發貨，乙方憑甲方的入庫單、出庫單辦理。

（七）倉儲費及其他費用：

入庫費：__________________

倉租：__________________

出庫費：________________

運輸費：____________

（八）本合同于_________年_________月_________日于_________市_________區簽訂。

甲方：（公章）_______________

法定代表人：（簽章）_________

乙方：（公章）_______________

法定代表人：（簽章）_________

合同編號：

簽訂地點： 甲方：xxxxx物流有限公司 乙方:

為滿足xxxxxxxxxxxx公司正常均衡生產需要，保證按時區及時準確配送到生產線庫房，乙方：將所供xxxxxxxxxxxx公司的零部件，委托甲方xxxxx物流有限公司進行倉儲、保管、配送、器具回收，以及信息反饋等物流服務，為此雙方達成如下協議。

一、 貨物名稱： 二、 貨物包裝及回收

1、 乙方負責零部件的包裝，包裝物為木箱、紙箱及托盤（要求用工位器具的必須使用工

位器具），包裝標準按國家或企業標準規定執行，沒有標準的必須保證運輸和儲存安全。

2、 包裝不符合國家和企業標準而造成零部件損壞、質量不合格、丟失的由乙方負責。 3、 如乙方對其產品包裝物回收，須與甲方協商相關事宜，及回收費用，并簽訂包裝物回

收補充協議

三、 貨物驗收

1、 產品零部件由乙方送檢，如需甲方送檢，乙方須在其他服務項選擇服務，并支付費用。 2、 甲方負責包裝外觀、品種規格、數量的驗收，如發現零部件與合同規定（或隨車送貨

單）不符合及時通知乙方，并在入庫單中注明。

3、 自甲方開具入庫單之日，零部件的風險即轉由甲方承擔。 四、倉儲保管：

1、乙方零部件送到甲方后，甲方應及時做好零部件的接收，裝卸工作，并根據國家有關規

定或商品特殊性進行保管，對乙方零部件完整、安全負責。 五、配送服務

1、甲方負責根據xxxxxxxxxxxx公司生產調度指令及時準確將乙方零部件按時送到

xxxxxxxxxxxx指定庫房

2、因甲方送貨不及時或品種送錯而影響xxxxxxxxxxxx公司生產，由甲方負責

3、如果因乙方零部件缺貨或產品不合格導致甲方不能及時送貨，或影響生產的，甲方不承

擔責任，由乙方全部承擔

4、xxxxxxxxxxxx公司要求使用器具配送的零部件，由乙方必須按要求制作工位器具，因器

具不足、器具不標準造成的停線考核由乙方負責。

六、票據管理和信息反饋

1、乙方零部件到達甲方庫房后，經外觀檢驗及清點數量后甲方開具入庫單，乙方將甲方開

具的協作送檢單和采購計劃各留甲方一份。

2、甲方負責保管出庫單、收料單，乙方可定期到甲方取出庫單，收料單 3、甲方每日向乙方提供庫存日報表。 七、雙方責任及義務 甲方：

1、 零部件在倉儲、配送過程中，由于管理不善而發生零部件丟失、短少、腐蝕損壞的

（包裝箱完好的除外）甲方負責按損壞的實價賠償，

如包裝不符合規定造成的損壞，

變質的甲方不負責賠償責任

2、 甲方違反本合同約定造成乙方實際損失的，乙方有權在與甲方結算時直接從應付款

項中扣除實際損失金額

3、 甲方按先進先出原則進行配送乙方產品。 乙方：

1、 乙方送貨的包裝要標明產品名稱、圖號及數量，保證包裝內與包裝表明一致，如有易

燃易爆，有毒危險品，應在包裝上注明，否則出現損失或人身傷亡由乙方負責

2、 乙方不能及時將貨物存到甲方庫房，致使不能及時送貨，影響生產的由乙方全部負責

3、 乙方超出合同簽訂儲存面積，甲方可以臨時解決存儲保管并及時通知乙方，乙方在接

到通知5日內給甲方補簽租憑協議，協議傳真有效，如乙方未按時補簽協議，每天按超出面積雙倍收取倉儲費

4、 乙方若不能履行合同規定，或逾期不向甲方支付費用，甲方可通過要求乙方支付逾期違約金的方式給予相應懲罰。

5、 乙方貨物一經存入甲方庫房，貨物出庫乙方必須根據甲方提供的服務支付相應費用（倉儲、配送費等）不論貨物用于生產或是退回乙方

6、 乙方在一個月內清除甲方庫房廢品零部件

7、 乙方須每月與甲方進行一次賬務核對并簽字 、確認

八、合同期限

本合同 年 月 日起至 年月 日止

合同期滿后，雙方如需繼續合作，則在本協議到期前30天進行洽商，重新簽訂服務協議。在協議執行中任何一方因業務變動需終止合同的，請提前1個月書面通知另一方，該情況下雙方不產生任何違約金。在任何情況下，無論以何種原因終止本協議，均不影響雙方繼續履行本協議終止前應履行的權利及義務。

九、收費方式、收費標準和結算方式

1、收費方式： 1）、按面積收費：月收費金額=倉儲面積（平米）×15/平米/月 2）、價值收費：月收費金額=月出庫量×價格׉ (按價值提取比例) 3）、其他服務收費 4）、月收費合計=面積收費+價值收費+其他服務收費

說明：面積收費、計件及價值收費均包含倉儲配送過程中所發生的倉儲費、保管費、配送、裝卸、打印入庫送檢單、包裝條碼、拆包裝信息服務費用，須提供其他服務的在其他服務收費中體現上述費用均由乙方承擔。計件收費依據為：甲方為乙方提供有效出庫單據（生產使用、配件銷售、乙方自提、廢品清退、等通過甲方運作出庫單據），按單據合計數量計算收取金額。如乙方需要其它服務與甲方協商，以其他服務項目體現，另行收費

為滿足配套廠家對全面物流的需求，甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商對一下服務內容進行增加具體如下： 見附表：

合同固定收費合計：大寫： 小寫：

4、結算方式：

1）、其它：□支票、□電子匯兌、□匯票式、□現金乙方依據和甲方簽訂的合同按時支付甲方。經協商，雙方選擇銀行電匯(t/t)的方式進行付款。 2）甲方開具服務票并提供給乙方作為付款依據。

5、付款時間：

1）面積收費：合同簽訂日起按季度乙方支付甲方費用，并提供結算相關手續

2）計件收費及價值收費：次月15日內甲乙雙方依據出庫單核對出庫數量，依據xxxxx

公司結算單核對價值，雙方簽字確認，每季度乙方向甲方結算費用，并提供結算相關手續

3)其他服務收費：每季度乙方向甲方結算費用，并提供結算相關手續

4）乙方應于開票后30天內支付甲方費用。乙方未按約定給甲方付款，延期需以書面通知并得到甲方確認，違反合同支付時間的，甲方有權停止配送物資或扣留乙方收料單據，直至乙方付款，由此造成的全部損失由乙方承擔。

十、其他約定：

1、由于不能預見并對其發生后果不能防止或不可抗力事故（地震，洪澇等自然災害），致使直接影響合同的履行或約定的條件履行時，合同雙方互不承擔責任，具體事宜雙方及時溝通，協商解決。

2、凡甲乙雙方任何一方違反本合同約定、無故提前終止合同的須向另一方賠付貳萬元違約金。在任何情況下，無論以何種原因終止本協議，均不影響雙方繼續履行本協議終止前應履行的權利及義務。

3、簽訂合同時，雙方需提供有效的公司營業執照，稅務登記、組織機構代碼等復印件，并加蓋公司紅章。

4、本合同一式兩份，甲乙各執一份，同具法律效力，在簽字之日起生效。未盡事宜雙方協商解決，所形成的約定以書面形式作為本協議附件。

甲方（公章）：xxxxx物流有限公司 乙方（公章）：

代表：xxx代表: 地址： xxxxxx 地址： 傳真：xxxxxxxxx傳真： 開戶行：xxxxxx 開戶行： 賬戶：xxxxxxxxx賬戶： 簽訂日期： 簽訂日期：

合同編號：

保管人：________________簽訂地點：

存貨人：________________簽訂時間：

第一條倉儲物（注：空格如不夠用，可以另接）

倉儲物名稱

品種規格

倉儲費

合計人民幣金額（大寫）：￥：

第二條儲存場所、儲存物占用倉庫位置及面積：_________________。

第三條倉儲物（是/否）有瑕疵。瑕疵是：_________________。

第四條倉儲物（是/否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：_________________。

第五條倉儲物入庫檢驗的方法、時間與地點：

第六條存貨人交付倉儲物后，保管人應當給付倉單。

第七條儲存期限：從______年______月______日至______年______月______日。

第八條倉儲物的損耗標準及計算方法：_________________。

第九條保管人發現倉儲物有變質或損壞的，應及時通知存貨人或倉單持有人。

第十條倉儲物（是/否）已辦理保險，險種名稱：_________________；保險金額：_____________；保險期限：_____________；保險人名稱：_________________。

第十一條倉儲物出庫檢驗的方法與時間：_________________。

第十二條結算方式與時間：_________________。

第十三條儲存期間屆滿，存貨人或者倉單持有人應當憑倉單提取倉儲物。存貨人或者倉單持有人逾期提取的，應當加收倉儲費，具體如下：_________________；提前提取的，不減收倉儲費。

第十四條存貨人未向保管人支付倉儲費的，保管人（是/否）可以留置倉儲物。

第十五條存貨人違約責任：_________________。

保管人違約責任：_________________。

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：（只能選擇一種）

（一）提交_________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向_________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：

存貨人

存貨人（章）：住所：

營業執照號碼：身份證號：

法定代表人：委托代理人：

電話：傳真：

開戶銀行：賬號：

稅號：郵政編碼：

保管人

保管人（章）：住所：

營業執照號碼：身份證號：

法定代表人：委托代理人

電話：傳真：

開戶銀行：賬號：

稅號：郵政編碼：

甲方：

乙方：

依據《_合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就______等事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

甲方委托乙方為其公司進行__________________。

設計費用總共為：人民幣______元，（大寫：______元整）。

1、甲方需在合同簽訂時付設計費人民幣______ 元，（大寫：______元整）。

2、乙方將設計制作正式稿及電子文檔交付甲方時，甲方需付設計費人民幣______元，（大寫： ______元整）。

1、乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執行，延期時間由雙方協商確定。

2、乙方以彩色打印稿和光盤電子稿的方式交付設計的作品。

1、甲方在未付清所有委托設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

2、甲方將委托設計的所有費用結算完畢后，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

甲方權利：

1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。

2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。

3、甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權。

甲方義務：

1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用。

2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。

乙方權利：

1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考。

2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項。

3、乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。

乙方義務：

1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計。

2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品。

1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表簽名：乙方代表簽名：

日期：日期：

存貨人： （甲方）

倉管人： （乙方）

經雙方協商，甲方委托乙方代儲存為此擬定如下條款共同遵守。

1、倉庫租金計算

確定乙方提供倉庫__平方米由甲方使用，倉庫租金按月包庫制，每月每平方米__元，合計月租金為__元整。

2、貨物進出庫手續及驗收

3、雙方權利義務及違約責任

（1）儲存危險物品或易變質物品，甲方應當說明該物的

性質，提供有關資料。甲方違反本約定的，乙方可以拒收倉儲物，也可以采取相應措施避免損失發生，因此產生的費用由存貨人承擔。

（2）乙方根據甲方的要求，應當同意其檢查倉儲物或提取樣品。

（3）乙方發現入庫倉儲物有變質或其他損害的，應及時通知甲方者倉單持有人。

（4）倉單持有人逾期提取的，應當加收倉儲費，提前提取的，不減收倉儲費。

（5）儲存期間倉儲物毀損滅失的，倉管人員應承擔違約責任。因倉儲物包裝不符合約定或超過有效儲存期造成倉儲物變質、損壞的，倉管人不承擔責任。

（6）其他。

4、本協議自 年 月 日生效，未盡事宜雙方共同協商解決。

5、本協議一式__份（正本__份，副本__份）甲方正本一份、副本__份。乙方正本一份，副本__份。

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

開戶行及帳號： 開戶行及帳號：

地址： 地址：

電話： 電話：

單位蓋章： 單位蓋章：

年 月 日

甲方（存貨方）

乙方（保管方）

根據《_經濟合同法》有關規定，經雙方協商一致，簽訂本倉儲保管合同以資共同信守。

甲方將其經營的中藥材，其他有關商品存放在乙方倉庫，具體存儲貨物的品名，規格，數量，質量，包裝等情況由甲方向乙方提供。

凡以甲方為收貨人或由乙方收貨的所有到達乙方倉庫的貨物，其貨物的所有權屬甲方。

甲方向乙方提供必要的貨物驗收資料，乙方應按驗收資料對入庫貨物進行驗收。如果發現入庫貨物與驗收資料不符，乙方應在返回的入庫單上記載并于發現后的一個工作日通知甲方。貨物入庫完成后，乙方應填報入庫單，入庫單中應表明貨物的垛號，并在入庫后兩個工作日內將入庫單先發傳真再郵寄給甲方。

乙方應按甲方的要求和入庫貨物的特點，合理地安排貨物的存放地點，并使其符合相應的保管條件，確保甲方貨物的安全以及貨物在質量和數量上免受任何損失。

所有甲方貨物提貨一律憑甲方開具的加蓋甲方“出庫專用章”的提單或提貨傳真件放貨（提單上要注明提貨人身份證號碼）。提貨人憑提單傳真提貨，乙方必須電話向甲方確認后才可以放貨，遇有疑點應及時通知甲方。如實發數與提單數存在差額，乙方應按實發數將提單返還聯及時返還甲方。

根據具體情況由雙方協商解決。

1、倉儲費***元/噸天

2、集裝箱掏箱費20英尺***元/只，四十英尺***元/只(人工散貨)。

20英尺***元/只，四十英尺***元/只(托盤)。

3、卡車卸車費**元/噸。

4、入庫費***元/噸。

5、出庫裝車費***元/噸，超過17：00另加*元。

6、貨權轉移費***元/噸。

甲方按月向乙方支付相關費用，甲方最后一批貨出清之前，甲方應將所有費用結清，否則乙方有權不發最后一批貨物。

1. 甲方的責任

未按標準對儲存貨物進行必要的包裝，造成貨物損壞，變質的由甲方負責。甲方貨物的保險費由甲方承擔。

2. 乙方的責任

（1）在貨物保管期間，貨物發生丟失，變質，污染，損壞的由乙方承擔賠償責任。（2）對于保管商品未按法律規定和合同約定的要求進行操作儲存，造成毀損或其他事故的由乙方承擔賠償責任。

有下列情形之一，可變更或解除本合同：

（1）雙方協商一致同意；

（2）由于不可抗力致使本合同的全部或部分不能履行;

（3）由于合同一方在合同約定的期限內沒有履行合同或嚴重違約。

雙方應認真，全面地履行本合同，如發生爭議，首先通過協商解決。如協商不成，則以原告所在地人民法院為管轄法院通過訴訟程序解決。

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效（傳真簽約具有同等效力）。 2本合同有效期為 年 月 日至 年 月 日，合同期滿經雙方協商可續簽合同。

3本合同生效后，雙方可協商制定本合同的若干附件或補充條款，其附件或補充條款經雙方蓋章后成為本合同不可分割的一部分。

注：提單須加蓋出庫專用章方為有效，如憑傳真提單發貨，請向發貨人電話確認。

甲方：（存貨方）乙方：（保管方）

法定代表人 法定代表人

或授權代表人或授權代表人

年 月日

甲方：

乙方：

法定代表人：_____________________法定代表人：

_____________________地址：電話：

根據《_合同法》的有關規定，存貨方和保管方根據委托儲存計劃和倉儲容量，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條儲存貨物的品名、規格、數量、以及最低庫存量詳見附件。

第二條貨物包裝

1。存貨方負責貨物的包裝，包裝標準，按國家或專業標準規定執行。（沒有以上標準的，在保證運輸和儲存安全的前提下，由合同當事人議定。

2。包裝不符合國家或合同規定，造成貨物損壞、變質的，由存貨方負責。

第三條保管方法（根據有關規定進行保管，或者根據雙方協商方法進行保管

第四條保管期限自____年____月____日至____年____月____日止。

第五條驗收項目和驗收方法

1。存貨方應當向保管方提供必要的貨物驗收資料，如未提供必要的貨物驗收資料或提供的資料不齊全、不及時，所造成的驗收差錯及貽誤索賠期或者發生貨物品種、數量、質量不符合合同規定時，保管方不承擔賠償責任。

2。保管方應按照合同規定的包裝外觀、貨物品種、數量和質量，對入庫貨物進行驗收，如果發現入庫貨物與合同規定不符，應及時通知存貨方。保管方未按規定的項目、方法和期限驗收，或驗收不準確而造成的實際經濟損失，由保管方負責。

3。驗收期限為____天（國內貨物不超過10天，國外到貨不超過30天）超過驗收期限所造成的損失由保管方負責。貨物驗收期限，是指貨物和驗收資料全部送達保管方之日起，至驗收報告送出之日止。日期均以運輸或郵電部門的戳記或直接送達的簽收日期為準。

第六條入庫和出庫的手續：按照有關入庫、出庫的規定辦理（如無規定，按雙方協議辦理）。入庫和出庫時，雙方代表或經辦人都應在場，檢驗后的記錄要由雙方代表或經辦人簽字。該記錄視為合同的有效組成部分，當事人雙方各保存一份。

第七條損耗標準和損耗處理：按照有關損耗標準和損耗處理的規定辦理（如無規定，按雙方協議辦理）。

第八條費用負擔、結算辦法：

第九條違約責任

一、保管方的責任：

1。由于保管方的責任，造成退倉或不能入庫時，應按合同規定賠償存貨方運費和支付違約金。

2。對危險物品和易腐貨物，不按規程操作或妥善保管，造成毀損的，負責賠償損失。

3。貨物在儲存期間，由于保管不善而發生貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，負責賠償損失。如屬包裝不符合合同規定或超過有效儲存期而造成貨物損壞、變質的，不負賠償責任。

4。由保管方負責發運的貨物，不能按期發貨，賠償存貨方逾期交貨的損失;錯發到貨地點，除按合同規定無償運到規定的到貨地點外，并賠償存貨方因此而造成的實際損失。

二、存貨方的責任：

1。易燃、易爆、有毒等危險物品和易腐物品，必須在合同中注明，并提供必要的資料，否則造成貨物毀損或人身傷亡，由存貨方承擔賠償責任直至由司法機關追究刑事責任。

2。存貨方不能按期存貨，應償付保管方的損失。

3。超議定儲存量儲存或逾期不提時，除交納保管費外，還應償付違約金。

三、違約金和賠償方法

1。違反貨物入庫計劃的執行和貨物出庫的規定時，當事人必須向對方交付違約金。違約金的數額，為違約所涉及的那一部分貨物的3個月保管費（或租金）或3倍的勞務費。

2。因違約使對方遭受經濟損失時，如違約金不足抵償實際損失，還應以賠償金的形式補償其差額部分。

3。前述違約行為，給對方造成損失的，一律賠償實際損失。

4。賠償貨物的損失，一律按照進貨價或國家批準調整后的價格計算;有殘值的，應扣除其殘值部分或殘件歸賠償方，不負責賠償實物。

第十條不可抗力

由于不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況電報通知對方，并應在7天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行理由的有效證明文件。

第十一條其他約定

甲方：簽字：

時間：

乙方：簽字：

時間：