隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇一

乙 方(承租方)：

鑒于:甲、乙雙方于20xx年 月 日簽署了《勞務分包協議書》。 依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，在公平、自愿和誠實信用原則的基礎上，甲乙雙方就乙方向甲方租賃《勞務分包協議書》項下工程施工所需機械、設備(此機械、設備包括配套的隨機操作人員)等相關事宜協商一致，雙方達成如下協議：

第一條 工程名稱：具體以甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中的規定為準。

第二條 租賃機械、設備概況(參見乙方提供的附件)

乙方租賃的機械設備為：完成甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中樁基施工所需的全部機械設備，參見乙方提供的附件。

第三條 租賃期限 租賃期限：截止到第一條項下工程驗收合格之日為止。

第四條 租金計算及支付

本合同第二條中租賃機械、設備(包括隨機操作人員的全部費用)的租金、操作人員工資，機械維修保養費，進出場費、油料、配件費等租賃機械設備及其進場施工所需的一切費用已包含在甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》中規定的合同價款內，此費用在合同履行期間不作任何調整，乙方亦不再支付其他任何費用。

第五條 機械進出場

甲方負責租賃機械設備的進、出場及其運輸并承擔全部費用，甲方應在乙方規定的時間內保證本合同第二條中所列機械、設備全部進場，逾期應按 元/天向乙方承擔違約責任，逾期滿 日的，視為根本性違約，乙方有權依據《勞務分包協議書》沒收甲方向乙方交納的履約保證金或者乙方也可將《勞務分包協議書》項下工程交由其他承包人完成，在不解除本合同規定的甲方責任和義務的同時，甲方應當承擔由此所增加的一切費用和乙方因此所遭受的損失。若甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》對甲方上述行為還約定有其他違約責任的，則同時適用。

第六條 租賃機械設備交接與驗收

鑒于甲方作為本合同第一條項下項目的勞務承包人且本合同第二條項下機械、設備將由甲方直接使用并用于該工程施工，故本合同生效后，本合同第二條項下機械設備無需由甲方移交乙方，而由甲方在本合同約定的時間內直接將機械、設備及隨機操作人員進場施工即可。

第七條 權利、義務 租賃機械設備由甲方負責操作與維護并承擔費用。操作、維護方應按國家、行業對機械設備的相關規定進行操作和維護，并需配備符合國家、行業或地方相關規定上崗條件的操作、維護人員，相關費用由操作維護方承擔。

1.甲方權責

(1)甲方應按合同約定按時保質保量提供機械設備，并按照乙方及其上級規定提供出租機械設備的產品合格證等乙方所需文件。

(2)甲方應向乙方提供出租機械設備安全使用要求、操作維護注意事項及其他必要的技術資料或技術說明，并按照前述相關要求及技術標準安全施工，租賃機械設備損毀滅失的法律及經濟責任均由甲方承擔，乙方對此不承擔任何責任。

(3)因故障造成租賃機械無法正常運行，甲方自行進行維修并承擔維修不及時導致的一切責任(包括但不限于因維修不及時導致甲方按《勞務分包協議書》向乙方承擔的違約責任及經濟損失等)，前述的維修費用已包含在合同價款中，乙方不再另行支付。

(4)甲方派出的隨機操作人員必須持證上崗，服從乙方管理和調配，遵守乙方各項規章制度。

(5)甲方應自行負責租賃機械設備的看護工作，無論任何原因造成機械設備毀損滅失的，均由甲方自行承擔損失和相關責任。

(6)甲方自行承擔機械設備的維修、保養及相關費用并自行承擔租賃機械設備的保險。

(7)租賃機械設備隨機操作人員及其他相關人員的工資、保險等相關費用由甲方自行承擔。

(8)盡管甲方已按本合同約定的設備數量進場，但若乙方認為這些施工機械設備仍不足以滿足現場施工需要或不能保證工程進度時，乙方有權要求甲方繼續增派施工機械設備，并書面通知甲方。在乙方發出上述通知后的7天內，甲方應立即按乙方要求執行、落實好乙方指示并承擔相關費用，不得無故拖延，否則將按本合同第五條約定承擔違約責任。若甲乙雙方簽署的《勞務分包協議書》對甲方上述行為還約定有其他違約責任的，則同時適用。

(9)已進場的施工機械設備調離施工現場時必須經乙方書面批準方可退場。

2.乙方的權利義務

乙方應按本合同及《勞務分包協議書》的約定向甲方支付相關費用。

第八條 違約責任

1.甲方的違約責任

(1)若甲方沒有提供合同約定的機械設備或提供的機械設備與合同約定的不符，甲方應在乙方規定時間內提供合格機械設備并賠償乙方損失。經乙方書面催告仍不能按時履行或提供的替代機械設備達不到乙方要求，乙方有權解除合同并沒收甲方依據雙方簽署的《勞務分包協議書》向乙方交納的履約保證金，或者乙方也可將《勞務分包協議書》項下工程中的工作交由其他承包人完成，在不解除本合同規定的甲方責任和義務的`同時，甲方應當承擔由此所增加的一切費用和乙方因此所遭受的損失。

(2)租賃機械設備毀損滅失的，甲方應按乙方要求更換同等型號、性能的機械設備，乙方并有權就造成的一切損失要求甲方賠償。

(3)甲方不履行合同義務或者履行義務不符合合同約定的，除合同有其他明確規定外，甲方應當向乙方支付 萬元的違約賠償金。

2.乙方違約責任

(1)乙方未經甲方同意擅自將承租機械設備轉租、抵押的，甲方可以解除合同并要求乙方賠償損失。

第九條 合同爭議的解決

本合同履行過程中雙方發生爭議的，應協商解決，協商不成的，甲、乙雙方同意由工程所在地人民法院管轄。

第十條 附則

本合同自甲乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇二

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

一、設備的使用地點及工程情況：

二、租賃設備概況

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇三

甲方： （承租方）

乙方： （出租方）

為了國家建設，根據工程需要，明確雙方的權利的義務，經雙方協商后簽定如下租賃承包協議：

一、甲方租賃乙方。

二、付款方式及工作時間：

1、付款方式：月結；

2、在租賃期間內，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租設備上增加或拆除任何零部件，起租日期以現場簽證為準。

三、甲方雙方責任

1、乙方機械進入甲方工地，共同負責機械的安全，保證工程完工后機械人員安全離場。

2、施工工地如甲方屬于證照不健全、出現電纜、光纜、水道、軍事設施等影響施工，導致乙方機械人員被有關部門扣留甲方負責。

3、如果出現甲方資金不能按合同付款，乙方有權停機。停機期間照算工作日，停機兩天再不付款，乙方有權把機械拖走，造成的一切損失由甲方負責。

4、乙方機手應聽從甲方工地人員的指揮和安排，認真工作，合理施工，不聽甲方指揮人員的指揮，甲方有權解除合同，費用乙方自負，但甲方不得強行機手進行危險作業，否則乙方機手有權拒絕。

5、乙方應確保機械正常作業，圓滿完成任務。

6、由于乙方機械手違章作業不當指揮造成的事故一切費用由乙方承擔。

四、甲方雙方發生糾紛，應在同等互利的原則下協商解決，如協商不妥，可在甲方當地仲裁委員會解決。

五、本合同未經公證處公證，但經雙方簽字后享有法律的同等效力。

六、本合同一式兩份，雙方各一份，雙方簽字后生效。

備注：每月修機器不得超過兩天，超出部分應從包月費中扣除。

甲方簽字： 乙方簽字：

地址： 地址：

電話： 電話：

身份證號碼： 身份證號碼：

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇四

出租方：_______________________

承租方：_______________________

簽訂日期： 年 月 日

依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、機械施工地點：

三、機械使用時間暫定 年，自 年 月 日起 年 月 日

四、租金及支付

1、租金及計算：租金 元/月。

2、租金支付：租賃費用按月計算。每月的 日由承租方支付租賃費給出租方。

五、雙方責任

（一）承租方

1、按合同約定及時付給出租方租金。

2、給出租方機械操作手提供食宿方便，其費用由出租方承擔。

（二）出租方

1、按承租方要求及時將機械進入工地交付使用。

2、負責辦理檢測手續及各種管理部門的所需證件。

3、提供機械相關資料。

4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。

5、負責機械維修、保養，提供24小時服務，滿足施工需要。

6、操作人員持有效證件上崗。

7、因出租方操作人員造成的機械故障事故，出租方承擔全部責任，給承租方造成的損失，由出租方進行賠償。

六、其他約定事項

1、出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。

2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。

3、本合同經出租、承租雙方簽字，方能生效。

七、本合同一式四份，雙方各持兩份。

出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇五

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

樁基、基坑支護、人防、基建工程。

設備名稱：挖掘機4臺、柴油樁棰4臺、空壓機2臺、混凝土攪拌樁機3臺、架管、扣件等

隨機人員(人數)：10人

本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

1、 提供技術型良好的設備。

2、 設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

3、 甲方機手應該按設備操作規程施工。

1、 為甲方機手提供食宿。

2、 乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

3、 乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。

4、 乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方

5、 乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。

1、租賃期間：自 20xx 年10月15日至20xxx年 12 月 31日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。

2、結算方式：設備租賃費按包月計算,場和反程運費押金貳拾萬元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。

3、運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。

4、工作時間：每月工作時間不得超過300小時，超出部分按10小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

6、設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過伍元以上的部分由甲方承擔，伍元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。

7、設備因故障造成的停工每月累計不超過3天(維修時累計12小時折合一天)，若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

，由甲、乙雙方各執壹份。甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲 方(簽章)： 乙 方(簽章)：

20xx年10月15日

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇六

出租方：(以下簡稱甲方)

承租方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確權利和義務關系，經雙方協商一致，特簽定如下合同：

一、現因承租方施工需要，向出租方租賃大型施工機械，安裝高度米，安裝地點

二、租賃期限，從預計租賃使用至。

三、租賃費結算

1、機械進、退場費由承租方負責。

2、凡出租方提供的腳具吊、鏟車、人員等費用(簡稱拆裝費)，應向承租方收取金額元。

3、超出標準

4、租金及付款方式：每月收取租金為元整，出租方應于每月5號前向承租方商量支付上月租金。

5、本合同經雙方簽訂后，承租方應向出租方預付元，作為履行本合同定金。

6、上級機關或相關主管單位驗收塔吊，資料有出租方負責，費用由承租方負擔。

四、租金的發票由出租方公司開具正式發票。

五、合同雙方權利和義務：

1、出租方有按月收取租賃費用的權利及調度權。

2、承租方在設備正常情況下，有安排機械人員作業的權利。

3、承租方應按期向出租方支付機械租賃費及操作工的工資。

六、其他的約定：

1、承租方應按出租方提供的圖紙尺寸按時完成基礎及機械附墻鐵件的預埋，并提供基礎砼試壓單，質量檢驗合格證明，以便出租方實施安裝及塔機驗收。

2、自簽訂合同日起在____日內起進行安裝，超過____日不進行安裝的，承租方可以要求解除合同，出租方承擔一切經濟損失。

3、承租方應為出租方進場安裝，拆卸機械提供方便，承租方應按要求對作業場地道路進行清理、修理、對妨礙拆裝、作業的機械物應予拆除。

4、出租方配備二名操作人員，承租方應為出租方的操作人員安排食宿，并為租賃設備提供合格、匹配的潤滑油，租賃機械在維修期間，出租方不承擔其他費用損失。機械出現較大故障，出租方應在24小時內修復，如超過48小時扣除修理期內的租金。并承擔一切經濟責任。

5、承租方應嚴格遵守機械安全操作規程，對違章指揮，強行安排超負荷作業而造成的機械或人身傷害事故，其責任由承租方負責，出租方不承擔一切安全事故和責任。

七、本合同未盡事宜，雙方可協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式份，合同雙方各執份，本合同自雙方簽字、蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇七

承租方：（乙方）_______________________________出租方：（甲方）______________________________

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

一、機械設備

名稱：______________________

型號：______________________

數量：______________________

概況：______________________

二、設備使用地點及工程項目

本租賃設備僅限于在___________________，用于_____________________工程。

三、租賃設備的所有權和使用權

1、甲方擁有租賃設備的所有權。

2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

四、甲方為乙方配備該設備操作手______人，由乙方負責食宿，由_____方負責該設備操作手工資。

五、租賃期限及租金結算方式

1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時（折合一個臺班），每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。

設備的租賃費按月租結算___________元/月，________元/小時，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。

3、經甲乙雙方商定，甲方收取乙方設備保證金_______________元，作為履行本合同的保證。

4、乙方向甲方交納租金及保證金后，辦理提貨手續，自始租日起，每_________天向甲方交付一次租金（每月提前五日付下月租金），租賃期滿后，甲方應將保證金余額退還乙方。

六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用

1、設備的進場費由乙方負擔，退場費由甲方負擔，乙方應在設備退場前七天通知甲方（如果設備實際租賃不足一個月進退場費全由乙方承擔）。

2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。

3、設備在租賃期間內由乙方使用，乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養，使設備保持良好狀態，維修費用在________元以下的由乙方負擔，維修費用在_________元以上的由甲方負擔，所付費用以甲方機手簽字為準，由甲方負擔的部分從甲方收取設備租賃費中扣除。（易損件如葉片、鏈條、鉸籠等費用由乙方承擔）

4、在工作過程中，乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修，設備因故障造成每月停工________天以上的部分乙方應扣除甲方相應天數乘以8小時的租賃費。

5、租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用，稅款均由乙方承擔。

七、甲方的義務

1、為乙方提供性能良好的設備。

2、設備進入乙方施工現場后，甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

3、甲方機手應按設備操作規程施工。

4、甲方機手應每日嚴格填寫甲方單位派發的租賃機械施工表，每月或租期結束將此表交乙方單位簽字蓋章，并以此表計算租金。

八、乙方的義務

1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備及甲方工作人員的安全，如因乙方原因造成設備的損壞、丟失，其損失由乙方賠償。

2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業。

3、在設備租賃期間，乙方應賠償非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的甲方設備停機損失（如甲方設備被第三方扣押等），乙方仍應按合同約定支付停機期間的日租金。

4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給甲方。

九、違約責任

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

2、在租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則由此造成的損失由乙方承擔賠償責任。

3、若乙方未按合同規定期限支付租金或超期使用，甲方有權終止合同調回所租設備，每超一天乙方應向甲方正常交納租金并加付月租金的5%作為違約金。

十、爭議的解決

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決，協商不成，應提交_______仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。訴訟費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

十一、未盡事宜，雙方另行協商解決，本合同壹式_____份，甲乙雙方各執___份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

承租方（乙方）：______________________

法定代表人：______________________

委托代理人：______________________

地址：______________________

電話：______________________

開戶行：______________________

簽字日期：________年____月___日

出租方（甲方）：______________________

法定代表人：______________________

委托代理人：______________________

地址：______________________

電話：______________________

開戶行：______________________

簽字日期：________年____月___日

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇八

上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司（以下簡稱b公司）因與被上訴人北京a建筑機械設備租賃有限公司（以下簡稱a公司）、原審第三人北京c房地產開發有限公司（以下簡稱c公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密云縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人b公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人a公司的委托代理人郭春勇，第三人c公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

a公司一審起訴稱：20xx年8月10日，b公司與a公司簽訂塔吊租賃合同，b公司租賃a公司gtz40型塔吊1臺，用于c花園24、25號樓施工。a公司塔吊于20xx年10月3日進場，b公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，b公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故a公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，b公司返還a公司塔吊（登記編號為my-t01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），并負擔本案訴訟費。

a公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

b公司一審答辯稱：c花園四標段工程確系b公司承建，但b公司已將該工程轉包給付中榮，并由c公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與c公司承擔；a公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為b公司所蓋；a公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，b公司并無此下屬部門，該結算單與b公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，a公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意a公司的訴訟請求。

b公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。

第三人c公司一審述稱：c公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。

第三人c公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。

經一審法院庭審質證，三方當事人對a公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。

三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：

一、a公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。a公司提交此系列證據目的是證明b公司與a公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。b公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是b公司公章。b公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是b公司人員。故對上述證據不予認可；第三人c公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。

二、b公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。b公司提交工程承包協議目的是證明b公司已將該工程轉包給付中榮，并由c公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。a公司認為此兩份證據與a公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予采信。

一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，a公司與b公司簽訂租賃合同，約定b公司租賃a公司塔吊，用于長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有b公司公章，并有毛潔林簽字。后a公司塔吊（規格qtz400、登記編號京my-t01151號，出廠編號182號）運到b公司工地。20xx年11月28日，b公司為a公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張杰簽字證明，塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為c花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 bt01151，樣品產權單位為北京a建筑機械設備租賃有限公司。b公司已支付a公司租賃費12 000元。

另查，20xx年8月3日，c公司（發包人）與b公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由b公司承建c花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今。現a公司塔吊仍在c花園工地處。

再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，b公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，b公司未提出上訴。

一審法院認為：a公司與b公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立并生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經b公司下屬九項目部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款b公司應予給付，b公司對九項目部的存在表示異議，但并未舉證證明，b公司同時提出應由付中榮與c公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對b公司此辯解意見，法院不予采信；b公司承認c花園四標段工程確系其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，a公司塔吊確實用于c花園四標段工地。20xx年3月6日，a公司塔吊又重新開始運行，至a公司主張的20xx年3月5日，a公司塔吊一直處于c花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但b公司并未向a公司發出停工通知，且塔吊繼續在b公司工地處，a公司對塔吊不能行使所有權人權利。故b公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另b公司尚欠a公司進場費13 000元，已付a公司租賃費12 000元。綜上，b公司共計應給付a公司租賃費及進場費191 851.45元，對a公司此項訴訟請求，法院予以支持。a公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，a公司合同目的無法繼續實現，故對a公司的此項訴訟請求法院予以支持。a公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，a公司合同目的無法繼續實現，故對a公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，a公司有權收回塔吊，鑒于該塔吊仍在c花園工地，而工程已停工，故第三人c公司負有向a公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除a公司與b公司于二oo七年八月十日簽訂的租賃合同；二、b公司于判決生效后十日內給付a公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人c公司于判決生效后十日內返還a公司塔吊一部（規格qtz400、登記編號京my-t01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇九

出租人（簡稱甲方）：_______________

承租人（簡稱乙方）：_______________

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照誠實信用、平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、乙方因建設工程施工需要，租用甲方的鋼管、扣件、各種腳手架配件等建筑設備，甲方同意有償出租給乙方使用。

二、租賃物種類、數量、租金及損壞租賃物的賠償標準：

種 類 數量 押金標準 計量單位 租金單價（元） 賠償價（元） ____ ____∕天 13。00元∕m___ ____∕天 4。00元∕只

應收押金（共計）：____

特別說明：以上租賃物的種類、詳細的規格、數量以乙方簽字確認的提貨單為準。押金、租金及賠償金以甲方出具的收據為準。

三、租賃物的用途和使用方法：乙方應將租賃物用于承建 _________________ 工程，并保證按照國家規定的施工規范、操作規程進行正確使用。乙方不得超負荷使用和違規使用租賃物。

四、乙方應在合同生效后立即向甲方提交一份各種規格、數量的租賃物使用時間表，以便甲方按時、按量的供應。

五、租賃期限：____ 年____月____日至____ 年____月 ____日，共計 ____ 天。承租人因工程需要延長租賃期限的，應在本合同屆滿前15日內，重新訂立租賃合同。

六、租金應按月支付，乙方應在每月10日之前向甲方提交上一月的租費清單，并付清該月的全部租金。甲方收到租金后應向乙方出具收據。

七、經雙方協商，乙方應向甲方交納租賃物押金人民幣（大寫）________元，甲方收到押金后應向乙方出具押金收據。乙方交納押金后辦理提貨手續。賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，乙方返還的租賃物資經驗收未發生缺損情況的，押金退還乙方（不計利息）。

八、乙方在甲方指定的地點提貨，提貨時雙方當場清點數量并驗收質量，乙方指派 ____為提貨人，提貨后乙方應向甲方出具提貨單，乙方或者提貨人在提貨單上的簽字或者蓋章行為視為租賃物已驗收且質量合格、完好無損。乙方提貨后對租賃物的數量、質量負責，發生任何意外事故均與甲方無關。

九、租賃物的提貨與返還時的運輸由乙方負責，運費、裝卸費由乙方承擔。

十、租賃期間，租賃物資的維修由乙方負責，費用由乙方承擔。

十一、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

十二、乙方對租賃物資要妥善保管、正確使用。租賃期間屆滿，乙方應當返還全部的租賃物，按時將租賃物運至甲方指定的地點并整理堆放。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善、使用不當造成租賃物資損壞、丟失的，應按照以下標準由乙方向甲方支付賠償金：材料缺損的，________________賠償。未經甲方書面同意，乙方不得將鋼管截斷使用。否則按照鋼管缺損處理。

十三、違約責任：

①乙方不按時交納月租金的，應向甲方償付所欠租金每日千分之三的違約金。

②乙方逾期不返還租賃物資的，除繼續承擔本合同規定的租金外，每天應向甲方償付逾期租金總額千分之三的違約金。

③乙方如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，甲方有權解除合同，乙方應立即返還租賃物，否則按照本條第②款的規定承擔違約責任。

④其他違約行為：________________________________。

十四、保證人________就乙方的合同義務向甲方提供擔保，保證乙方履行本合同義務，如乙方違約，保證人按照《中華人民共和國擔保法》的規定對乙方的違約行為承擔保證責任。

十五、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

十六、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，向甲方住所地人民法院起訴。

十七、本合同一式___份，甲、乙雙方各執___份，保證人執___份。

十八、本合同自甲、乙雙方（及保證人）簽字或者蓋章后生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同印花稅 機械租賃合同免費篇十

承租方： (以下簡稱甲方)

出租方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

一、車 型：(見附表)

二、租賃使用地點：

三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

四、機械設備租賃形式及結算方式：

1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫： ___________元/月，________元/小時，租賃時間不足一月者，按實際使用天數結算。日租金=月租金/31天;

2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

3、租金的結算方式：甲方原則上每月25日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月5日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

五、甲乙雙方的權利和義務

1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

六、違約責任：

l、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表人： 代表人：

經辦人： 電話：

身份證號碼：

簽訂時間： 簽訂地點：