范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇一

被告：__________________

訴訟請求：

請求人民法院依法判決：

1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;

3、被告承擔本案訴訟費。

事實及理由

__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告__________房屋進行室內裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂合同當日原告支付了_____元裝修款。

__________年_____月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在_____月_____日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》，約定_____月_____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。

被告在簽訂補充協議之后，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。

此致

____________________人民法院

具狀人：__________________

__________年_____月_____月

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇二

原告：?，男/女，?x年?月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。

被告：?，女/男，?x年?月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。

一、判決原告與被告離婚；

二、婚生兒子由原告撫養，被告支付撫養費x元，一并處理探視權；

三、依法分割夫妻共同財產及債權債務；

四、本案訴訟費用由被告承擔。

原被告于x年?月通過介紹認識，x年?月xx日在x區民政局登記結婚，雙方均為初婚。x年?月xx日生一子（女），現年x歲。

（列明感情破裂的主要原因及表現）

（列明子女撫養情況及要求撫養的理由、要求對方支付撫養費數額及探視權）

（列明夫妻共同財產及債權債務情況）

綜上，原告根據《民法典》和《民事訴訟法》相關規定向貴院提起離婚訴訟，請貴院依法判決！

此致

xx市xx區人民法院

具狀人：

20__年十月十三日（舉例）

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇三

原告(受害人之夫)：___________,男，_____族，_____歲，住____________________。

原告(受害人之子)：____________,男，_____族，_____歲，住____________________。

原告(受害人之女)：_________,女，_____族，_____歲，住_______________,聯系電話__________。

委托代理人：____________，男，_____歲。聯系電話_______________。

被告(1)：________________醫院，駐_______________，聯系電話_______________。

法定代表人：____________，院長。

被告(2)：_________________醫院，駐_______________，聯系電話_______________。

法定代表人：____________?，院長。

訴訟請求：

1、依法判令二被告承擔因給原告造成醫療損害的各項損失計人民幣元__________元(包括醫療費__________元、住院伙食補助費_______________元、營養費__________元、護理費_____元、喪葬費__________元、死亡賠償金__________元;原告精神損害撫慰金及其它合理費用待鑒定結論確定過錯后另行計算)。

2、依法判令二被告承擔本案的訴訟費用。

事實與理由：

患者(即受害人)_____，女，_____歲，因為上腹痛一月，于_____年_____月_____日就診于_______________醫院(_____分院)(以下簡稱“被告(2)”)。?入院后第_____天(即__________年_____月_____日)進行胃鏡檢查，檢查醫生報告患者：____________“十二指腸球部粘膜可見斑片狀充血水腫及粘膜新鮮出血，有食糜及藥片存留，未見潰瘍及異常隆起，球后及降段粘膜充血水腫，未見潰瘍及異常隆起”(證據3)。入院后第8天進行胃腸造影檢查，顯示“十二指腸降部下端見壓跡，胃及十二指腸上段見多量鋇劑渚留------”(證據4)。患者在被告(2)處住院37天，一直被診斷為：胃炎、十二指腸炎、腸系膜上動脈壓迫綜合征、胃潴留、不全性腸梗阻等進行治療無效。因為上述癥狀越來越重，持續胃進行的胃腸減壓每天要引流出400—600毫升液體，患者無耐只好轉到中國人民解放軍總醫院(301醫院)(以下簡稱“被告(1)”)。

就診于被告(1)后，該院醫生直接憑據該片診斷十二指腸腫瘤，并通過胃鏡檢查確診(證據5)。經病理檢查證實患者為十二指腸腺癌(證據6)。

患者于_____月_____日住進被告(1)的外科，十二提腸腫瘤性梗阻越來越嚴重，協議離婚程序。每天嘔吐量高達1300—20__毫升(證據7)，并且出現嚴重的電解質紊亂和營養不良。但經治醫生未給予針對十二指腸腺癌的治療，也未說明不進行針對性治療的理由。

_____年_____月_____日，原告無奈之下將患者轉往__________醫院治療，該院組織全院多科會診認為，患者已經失去了手術機會，只是進行了姑息性手術。

_____年_____月_____日，患者轉往離家較近的__________醫院治療，_____年_____月_____日死亡，死亡診斷除十二指腸腺癌外，還有腸梗阻導致的水電解質、酸堿平衡紊亂，營養不良等原因。

原告認為：

被告(1)在確診患者十二指腸腺癌后，對于患者因為腸梗阻所產生的一系列臨床癥狀，違反相關診療技術規范，未給予治療，導致患者最終死亡，該院的醫療不作為行為，構成醫療過錯，且造成患者損害，依法應當承擔民事賠償責任。

患者在兩被告處住院期間內，所有檢查均顯示患者腫瘤病變未發生淋巴結轉移，未發生腫瘤周圍組織侵犯、未發生遠處轉移。因此原告不是死于腫瘤轉移，而是死于因為腫瘤導致的腸梗阻，而這種機械性梗阻，完全是可以通過現代醫療手段進行解決的。

上述兩被告未盡診斷注意義務，并在明確診斷后未盡腫瘤并發癥治療義務，均構成醫療過錯且造成患者損害后果，原告就此提起訴訟，主張被告承擔醫療損害賠償責任，請求人民法院判如所請，依法維護原告的合法權益。

此致

_______________區人民法院

具狀人：____________

_____年_____月_____日

附：

1、《民事起訴狀》副本2份;

2、《證據目錄及證據說明》一式3份;

3、《各項損失計算方法》一式3份。

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇四

原告：?，男/女，?x年?月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。

被告：?，女/男，?x年?月xx日生，x族，……（寫明工作單位及職務），住xx市x區xx小區單元x號，電話：。

一、依法分割原被告婚姻存續期間的夫妻共同財產；

二、本案訴訟費、訴訟財產保全費等費用由被告承擔。

原被告于x年?月通過介紹認識，x年?月xx日在xx區民政局登記結婚；x年?月xx日原被告雙方協議一致在xx區民政局登記離婚（判決離婚：經xx區人民法院判決離婚,但未對雙方債權債務做分割。）

（協議離婚：列明離婚協議中對于財產分割的約定及被告未履行離婚協議的事實；訴訟離婚：列明可分割的債權債務情況）

（列明被告在離婚中過錯；列明被告未按照離婚協議履行的過錯）

綜上，且原離婚協議內容合法有效，被告亦應履行離婚協議書內容。但被告未按協議履行導致雙方矛盾激化，嚴重影響原告，為維護原告合法財產權，理應對上述財產依法分割，由于在本案中被告具有重大過錯，按民法典及相關司法解釋規定，原告要求獲得未分割夫妻共同財產的%。請人民法院判如所請。

此致

xx市xx區人民法院

具狀人：

20__年十月十三日（舉例）

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇五

，女，漢族，19xx年××月××日出生，現居重慶市××區××鎮，身份證號：，電話：18。

成都青客管理有限公司，地址：四川省成都市天府新區正興，統一社會信用代碼：9151。

法定代表人：，職務：經理。電話021-。

1.解除原、被告簽訂的《房屋托管租賃合同》；；

3.判令被告騰退位于重慶市江北區房屋，并將房屋返還給原告；

4.判令被告支付20__年×月至退房期間的租金；

5.判令本案的訴訟費由被告承擔；

20__年×月××日，原告與被告成都青客管理有限公司（以下簡稱“成都青客”）簽訂了《房屋委托租賃合同》（合同編號：成都（總部）tg），將原告所有的位于重慶市江北區房屋出租給青客全權管理并進行轉租出租，根據合同第六條第2項條款約定，成都青客負有按時向原告支付房屋租金的義務，并按照《租金支付明細表》進行房屋租金支付。但被告未按合約約定履行支付租金的義務。

綜上所述，被告成都青客未按照《房屋委托租賃合同》按期向原告完全支付固定租金，侵害了原告的合法權益，依據《民法典》的相關規定訴至貴院，望判如所請。

此致

重慶市××區人民法院

具狀人：?????

20__年×月×日???

離婚糾紛民事起訴狀分割存款篇六

：??????，男/女，???族，??年??月??日出生，住?????????，身份證號：??????????，聯系電話：?????????。

：??????，男/女，???族，??年??月??日出生，住?????????，身份證號：??????????，聯系電話：?????????。

1、判令解除原告與被告婚姻關系；

3、依法分割夫妻共同財產；

4、本案訴訟費用由被告承擔。

年原、被告(1)□自由戀愛□經人介紹認識，????年?月??日登記結婚，(2)□?????年?月???日生育婚生子???????。（3）□雙方婚前缺乏了解，草率結婚，婚后未建立起夫妻感情，難以共同生活。婚后被告??????????????????????????????????（外遇、分居、賭博、嫖娼、吸毒、家暴、經常爭吵、不務正業等感情破裂的情形）。（4）□????年???月??日，原告向???????人民法院起訴要求離婚，但???????人民法院于?????年?月???日判決不準許離婚。判決后，雙方關系并無任何改善，且繼續分居至今。現原告認為雙方夫妻感情已徹底破裂且無和好可能。

據此，原告根據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規定，特訴至貴院，請求依訴予判。

此致

x市xx區人民法院

具狀人：

年???月???日