現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

產品加工承攬合同十篇一

法定代表人：

住所：

聯系電話：

傳真：

統一社會信用代碼：

承攬方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯系電話：

傳真：

統一社會信用代碼：

定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

品名規格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料和圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________。

第九條運輸辦法及費用負擔

___________________________________________________________。

第十條結算方式及期限

___________________________________________________________。

第十一條其他

1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任

1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬方應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.承攬方未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期 天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %-- %幅度)或酬金總額的 %( %-- %幅度)違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9.未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。

10.擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途無正當理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %( %-- %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %( %-- %幅度)的違約金。

3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4.超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第5款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限 個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期 天，按酬金總額的 %償付違約金。

6.無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付定作物地點或接收單位(人)，應當承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決，或向合同管理機關申請調解;協商或調解不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 份，各交 留存一份。

(以下無正文，合同簽署頁)

定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：

開戶銀行：

賬號： 委托代理人：

開戶銀行：

賬號：

年 月 日 年 月 日

簽于： 簽于：

產品加工承攬合同十篇二

一、甲方權利和義務

1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

二、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

返

產品加工承攬合同十篇三

甲方：_______________（定做方）

乙方：_______________（承攬方）附加身份證復印件。

一、甲方權利和義務

1、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/?o），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/?o）的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期_______月，______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方_______

乙方：_______

_______年_______月_______日

產品加工承攬合同十篇四

承攬方：木具廠? ? （ 以下簡稱甲方）

定作方：百貨公司? ? （以下簡稱乙方）

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品名

規格(長，寬，高)

單位

數量

備注

玻璃柜臺

塑料臺面柜臺

玻璃臺面柜臺

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

第三條原材料由甲方提供.

第五條工程價款：按核定價格單計算款____元.

·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同

第十二條甲方的違約責任

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

第十三條乙方的違約責任

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.

甲方：(蓋章)

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

年月日

產品加工承攬合同十篇五

故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免，以下由文書幫小篇推薦參考。

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復印件

1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的`樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方：

年月日

1.

加工承攬合同

2.

加工承攬合同

3.

加工承攬合同范本

4.

產品委托加工合同

5.

機械產品加工合同

6.

廣告牌加工承攬合同

7.

委托加工產品熱門合同