勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

鋼結構簡單工程承包合同十篇一

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方現將自行車棚改造工程委托給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內容如下：

1、工程內容：

2、承包范圍：

1、合同價款：以每平方米120元計算，自行車棚每平方米200元計算，不開發票，不計任何額外費用。

2、承包方式：按工程內容采取包工包料方式。

本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完后，開工日期依據甲方簽證為準。

工程造價 元;車棚鋼結構 元;地面含挖土方澆搗光面 元。工程總造價 元，其中鋼結構 元，泥工 元。泥工工程完成后付清全款，鋼結構驗收合格后付95%，留5%作為保質金，一年內無質量問題付清余款。

1、本工程質量必須符合規范、行業標準、鋼結構驗收標準，質量等級為合格。

2、質量不合格必須按甲方要求進行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長。

3、乙方須建全質量檢查制度，做好自檢工作，發現問題及時整改。

乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務，造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產生的費用。

1、甲方責任：

(1)負責現場協調配合管理，監督檢查工程質量、安全、文明生產。

(2)按合同規定，甲方工程審計及時支付工程款。

2、乙方責任：

(1)乙方按合同規定的承包范圍及合同的要求保質、保量、保工期完成規定的工程內容。

(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術規范進行施工，并達到國頒驗收標準，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。

工程質量、工期發生嚴重問題，或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。

(3)乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方制定的地點，保持現場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場，做到工完場清。

1、乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。

2、甲方在收到通知后在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢后再組織驗收。

本工程以誠信為本，在保修期內(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到，隨叫隨到，保證保修的質量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產生的費用由乙方負責。

1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。如意見嚴重分歧，雙方簽訂補充協議。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。

甲方簽字： 乙方簽字：

xx年 月 日

鋼結構簡單工程承包合同十篇二

承包方(甲方)：

分包方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律、法規，經甲、乙協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程質量：

4、工程技術條件：(

氧化鋁貯運新鮮倉鋼漏斗的制作和安裝。

分包價格：人工費2600元人民幣/噸 ，鋼漏斗的重量應按設計圖紙核算(倉內安裝鋼漏斗，價格另議)

在天氣無影響的條件下，盡快施工，滿足業主節點要求。

1、待2#氧化鋁貯運鋼漏斗制作完成甲方應支付乙方工程款的50%;

2、工程制作安裝完畢后三天，甲方應通知項目部、由項目部組織業主、監理進行驗收，驗收合格后;甲方應將剩余50%的工程款一次性給予乙方。

一、甲方責任

1、按本合同約定，及時支付工程款和進行結算。

2、協調本工程施工過程中與其他班組、項目管理人員等方面的關系。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、根據現場施工進度和總工期的要求合理安排施工工作面，進行乙方的進度，質量，安全等工程管理。

二、乙方責任

1、乙方出具書面委托，指派xxx為本工程的負責人，代表乙方全面負責本工程的施工管理工作。

2、嚴格按照施工圖紙要求進行施工。

3、嚴格執行合同和施工圖紙中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應材料及工人數量，服從施工人員的安排，按規范進行施工。

4、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法。加強安全、防火、防盜意識。

6、必須嚴格按施工圖設計和說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求施工。接受甲方、業主、監理現場代表的質量監督和管理，對提出的問題及時糾正。因安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

7、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例等規定，做到安全、文明施工，并對施工的可靠性、安全性負責。

8、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

9、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。

1、由于乙方的原因，導致甲方受到項目部、業主、監理及國家相關部門處罰，由乙方承擔全部的經濟損失。

2、由于乙方的原因造成的安全事故，乙方承擔由此造成的經濟損失和責任。

3、乙方安裝完畢三天后，驗收未合格，乙方有責任負責整改，直到驗收合格。

4、由于乙方的原因，使工程進度延后，乙方應承擔業主、監理及項目部對一切經濟處罰和經濟損失。

5、由于甲方的原因，使工程進度延后，甲方應承擔業主、監理及項目部對一切經濟處罰和經濟損失。

1、若乙方未按本合同規定履行相關義務，甲方有權終止合同，并與乙方辦理相關結算手續，所造成的損失由乙方承擔。

2、本合同未盡事宜，協商解決。

3、本合同在簽字蓋章后生效，工程竣工結清財務帳款后失效。

4、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份。

甲方應派專人進行現場協調，所有的問題應當當場解決，所產生的費用由乙方上報，甲方審批并經項目部確認簽單。

由于鋼結構制作非本單位制作，因此，乙方要將鋼構件進行轉運時應提前通知甲方和項目部，項目部應通知監理等人一起核對材料轉運的型號及數量。

承包人： 分包人：

法定代表人(簽章) ： 法定代表人(簽章)：

委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)：

電話： 日期：

電話： 日期：

鋼結構簡單工程承包合同十篇三

代表人：____________

職務：____________

電話：____________

定作方：________________________

地址：____________

電話：____________

定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

(1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；

(2)參加項目的竣工驗收。

(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(1)發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

雙方約定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

甲方：____________

乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

鋼結構簡單工程承包合同十篇四

發包方：(全稱)溧陽市萬達金屬冷拔有限公司承包方：(全稱)

甲方因生產需要，擬在廠區(別橋鎮綢繆化工園區6幢5號)建造廠房一幢，現將鋼結構制作及吊裝進行承包，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、承包方向發包方承諾按圖紙或口頭約定進行施工，發包方要求進行鋼結構放樣，并負責放置預算埋螺桿。如有錯誤，損失由承包方承擔。

二、工程造價：面積約制作，進場運輸吊裝費、除銹、油漆，包括油漆材料。其余材料由發包方提供，造價為人民幣位+行車噸位)*800噸位計算。

三、質量保證及安全施工：安全規范，施工中一切安全事故與責任由承包方負責。四、發包方要求承包方必須投保，內容包括：危險工種人員必須辦理人身保險。

五、工程款支付：工程完成后10天內付清工程全款。

六、本合同一式二份，發包方與承包方各執一份。

附：合同簽定地點溧陽市萬達金屬冷拔有限公司，變動，雙方協商解決。

發包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

鋼結構簡單工程承包合同十篇五

乙方（承建方）：__________

甲方現有鋼結構工程委托給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，雙方本著平等、公正、互利的原則，經雙方協商一致簽訂本合同，以便雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、工程名稱：__________；

2、工程地點：__________；

3、工程內容：__________；

4、工程形式：__________（按甲方提供圖紙施工）。

二、技術規定：

工程技術標準采用行業以及相關規范標準。

三、合同金額：

本工程總造價為__________人民幣。本工程造價不含稅，不含報建費及報價清單以外的其它一切附加費。

四、付款方法：

（一）合同簽定后支付工程款的__________%作為定金，工程款

（四）鋼結構彩瓦進場付工程款__________%，工程款__________；

（五）工程完工付工程款__________%，工程款

（六）余款3%為保質金，半年付清。

五、雙方責任：

1、甲方責任：

施工人員進入場所，按合同之相關規定及時支付乙方工程款，確保工程順利進行，對乙方已完成的工程進行驗收，如因甲方原因造成乙方施工停滯，則對乙方造成損失作合理、相應的補償。

2、乙方責任：

按合同要求及時組織人員進場施工，自備電源線到甲方指定的電源接駁電箱，負責施工現場的安全生產及人員的生活起居等，以及施工所用的材料、施工設備，必須按甲方確認提供的施工圖中所注明材料用料施工，不得擅自修改，按期保質完成合同工程，如發現質量問題必須返工讓甲方滿意為止，如因乙方原因造成甲方施工停滯，甲方有權做出相應處罰處理。在半年質保期間無償解決一切施工質量問題，保證甲方的正常使用，并長期免費提供技術服務。

六、安全責任

乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。

七、違約責任：

合同自簽定后如單方終止合同，由終止合同一方向對方賠償由此引起的全部損失，并加罰違約金工程造價的10%。

八、本合同經甲乙雙方蓋章及簽字后生效，本合同一式二份，雙方各執一份，依照為憑，工程完工付清工程款后自動生效。

九、未盡事宜，甲、乙雙方另行商議。

甲方：__________乙方：__________

簽約人：__________簽約人：__________

地址：__________

______年______月______日

鋼結構簡單工程承包合同十篇六

總承包單位：

分包單位：

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：

第1條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工程面積：鋼結構部分 平方米

1.4 工程內容：鋼結構及維護和保溫工程

1.5 承包范圍：所有鋼結構主體、維護工程、基礎土建工程等內容

開工日期： 竣工日期：

總日歷日期： 日歷天

質量等級：合格

合同價款： 萬元

乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝。

本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。安全措施、技術措施由乙方提供技術方案，經有關專家評審，甲方批準認可。

第2條 合同文件及解釋順序

本工程合同由以下文件組成：

1、工程承包合同;

2、工程補充合同;

3、工程設計變更;

4、工程聯系單;

5、工程簽證

第3條 合同文件使用的標準適用法律

適用法律情況：國家及上海市有關建設工程的法規均適用于本合同文件，國家(包括部、委)與上海市對同一問題均有規定時，以上海市的規定為準;上海市無規定的，以國家的規定為準。

適用標準、規范：本工程應執行的規范如下：

《鋼結構工程施工及驗收規范》及其它政府的規定

第4條 圖紙

甲方在滿足工程總進度計劃前提下，按質按量提供建安配套施工圖紙。

圖紙提供套數：甲方應提供全套施工圖5套，其中二套施工圖作為竣工圖資料在竣工后返還甲方。

第5條 甲方駐工地代表

甲方委派 同志為駐工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。

第6條 乙方駐工地代表

乙方委派 同志為駐工地代表

乙方委派 負責現場施工

上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。

第7條 甲方工作

甲方應在開工前清理好現場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。

甲方應在開工前將水電頭子接到施工現場雙方商定的位置。

甲方負責協調乙方與業主及監理的關系。

甲方負責進行腳手架的配合工作。

甲方負責提供乙方人員的生活、生產用地。

甲方負責按合同支付工程款。

第8條 乙方工作

乙方應在分階段施工前5天向甲方提供分階段施工進度計劃，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工進度計劃。每月末向甲方提供當月完成實物量的施工月報，竣工前15天向甲方提供竣工通知書。對甲方的供應材料、設備的要料計劃，另見雙方簽定的補充合同乙方應做好對工地內的材料、設備、設施等的防火、防盜工作，并明確地下管線的保護工作。

乙方在工程交付甲方之前，對房屋、各種構筑物，各類設施均應做好成品保護工作，如有損壞，應予修復后方可交付甲方。

乙方應文明施工，按施工組織設計安排現場的機械、材料、設施，使施工現場達到文明施工的要求。對施工垃圾的處理應符合市容管理的要求，工程交工前應清理好建筑物和施工現場。

第9條 進度計劃

乙方應在圖紙出齊7天后，向甲方提供施工組織設計，如甲方分階段提供施工圖紙，乙方應在下階段工程施工前5天后提供施工方案。

甲方代表應在乙方提供施工組織設計后2天，以書面形式批準上述文件或提出修改意見，逾期視為確認。

第10條 工期提前和延誤

本工程甲方標書要求總工期為 天。

本工程乙方如按75天完成，甲方給予 萬元人民幣的獎勵。

如乙方不能在75天內完工，則給予 萬元人民幣的處罰(付款方法及細則另見合同補充) 工期延誤是指：

(1) 外界因素對施工進度造成的影響，如一周內停電水造成等工累計超過8小時甲方予以順延。

(2)因甲方原因對施工進度造成影響。如不能及時辦理有關手續，不能及時提供施工圖紙，設計變更而引起甲方返工，變更手續辦理不及時，造成乙方等工及因違反本合同條款造成的其他影響等，乙方在這類情況發生后5天內，就延誤的內容和由此發生的經濟支出、工期延誤天數，向甲方代表提出報告，甲方應在5天內給予答復，逾期可視為確認。

(3) 非乙方原因造成的工期延誤，由甲方代表在5天內簽證認可，工期相應順延。逾期視作認可。

第11條 檢查和返工

在工程竣工前10天，乙方應通知甲方對乙方施工的項目進行檢查，如發生有遺漏項目施工質量等問題，甲方應立即通知乙方進行返工。

乙方在接到甲方的整改或返工通知后，應及時予以實施，待全部完成后，方可作為正式竣工。

第12條 工程質量等級

本工程施工質量的評定以質量監督站為準。

第13條 隱蔽工作驗收

隱蔽工程驗收按上海市有關規定執行，需驗收的部位按驗收規范確定。

第14條 合同價款及調整

本工程包干價為 萬元人民幣。圖紙變更則相應調整。

第15條 工程預付款、工程款支付及結算

本工程工程款支付及結算方法根據工程進度，分段付款。

工程款支付，工程款分四階段支付

(1) 工程開工前，支付備料款 萬元

(2) 工程量完成至鋼結構進場安裝后5天內支付總價的20%

(3) 工程量完成至鋼結構主體后5天內支付到總價的60%;

(4) 工程量完成至鋼結構維護、保溫安裝結束后5天內支付到總價的80%;

(5) 竣工后30天內支付到總價的95%，其余作為預留保修金。

(6) 預留保修金在保修期后無息返還。

第16條 材料供應

本工程大材料由乙方以包工包料方式供應(除甲方供應設備外)，乙方采購的主要成品及半成品須先征得甲方認可，方可定貨采購。甲方供給的設備材料參見補充合同。

第17條 竣工驗收

工程竣工時，乙方應向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工資料一套

乙方應提前15天通知甲方進行竣工驗收，甲方應召集各有關方面人員參加驗收。

工程竣工后，乙方應向甲方提交二套竣工圖。竣工圖編制的要求按上海市建設工程檔案管理辦法執行。

第18條 保修

保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。

保修期限：自竣工驗收通過之日起一年。

在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。

有關保修細則，雙方另定協議。

第19條 爭議

雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列 原則處理：

1、雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續執行。

2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。

如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

第20條 違約

如有違約，應按經濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。

第21條 安全施工和文明施工

乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定，因施工造成工傷事故由乙方負責。 乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。

乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定，否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。

第22條 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協商處理。

第23條 合同的生效和終止

本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。

甲方(蓋章)地址：法定代表人日期

乙方(蓋章) 地址： 法定代表人 日期

鋼結構簡單工程承包合同十篇七

甲方：

乙方：

因公司發展需要，甲方須在xx園區內改造一棟約500平方米廠房，由乙方承包施工，經雙方協商同意簽訂如下合約。

一、承包方式：

甲方采用包工包料方式承包，乙方提供改造廠房所需材料、勞務、建筑技術及工具等。

二、承建項目：

乙方應嚴格按照設計圖紙施工，不得偷工減料，乙方應按照甲方要求保質保量進行工程施工，總承包價格按每平方米元計算，總面積約平方米，總造價元，此造價包含基礎開挖、預埋、回填，另附用材規格明細表。

三、雙方責任：

甲方負責水電供應，提供住宿方便，乙方必須選用國標材料且保證工程質量，按設計圖紙施工，乙方設備工具及材料自行保管，如有丟失、損壞乙方自行負責。

四、乙方應按鋼結構工程建筑質量的相關規定及要求進行合理施工，確保廠房質量，特別注意房屋支柱、垂直度、橫梁焊接的安全性、屋架焊點應滿焊，房頂施工不能出現漏雨現象，甲方驗收不合格，乙方負責返工，返工工資均由乙方承擔。

五、責任安全

文明安全施工，如果乙方施工人員出現工傷或施工過程中造成他人損傷，財物損壞等安全事故，一切由乙方負責，甲方不負任何費用。文明施工，講究職業道德，講究現場清潔衛生。

六、工期要求：

工期為晴天7天，乙方進場之日起計算，乙方不能因各種原因拖延完工日期，特殊情況除外。

七、付款方式：

合同簽訂后乙方進場進行改造工作，改造部分彩鋼瓦拆除完畢后甲方應付乙方總造價10%，鋼材及物料進場后甲方應付乙方總造價40%，待工程完工由甲方驗收合格付足總造價的95%，余款5%作保質金半年后付清(不得超過7個月)。

本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字之日起生效。

甲方簽字：

乙方簽字：

身份證號：

身份證號：

日期：

鋼結構簡單工程承包合同十篇八

發包方：簡稱(甲方)

承包方：簡稱(乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《勞動法》的有關規定,結合本工程的實際，甲方將102a段加層改造工程鋼結構委托給乙方施工，經甲乙雙方友好協商,本著平等、互利、合作的原則，特擬定以下協議，以資共同遵守：

一、承包范圍和工作內容

1、西安創聯電氣科技有限責任公司102a段加層改造工程鋼結構施工及安全、文明施工要求的所有工作。

2、基礎預埋件的安裝、校正和保護。

3、與原柱、梁連接的植筋工作。

4、工程中所用的型鋼、鋼板、高強螺栓、焊條、油漆等品牌必須由監理建設方認可。

二、承包方式和單價﹪

2、總價一次性包死為：

3、材料進場后要配合項目部、監理公司做好復檢取樣工作，其費用由乙方自負。

三、結算方式和付款方式

1、主材進場驗收合格后付30﹪

2、工程全部施工完成后付50﹪

3、竣工驗收合格付90﹪

4、剩余10﹪作為質量保修金，一年后無質量問題全部結清。

四、工程質量要求

根據施工圖紙要求、質量評定標準、施工規范陜西省有關規定及項目部的技術交底、安全交底要求進行施工。乙方必須提供完整的相關資料、技術資料及產品合格證書和復試合格證明，提交施工方案。如因乙方質量或其他原因造成下一道工序無法進行造成工期延誤，將由乙方承擔相應的經濟責任。

五、安全落手清管理

1、乙方進入施工現場必須遵守安全操作規程和甲方的有關安全管理制度，對存在的安全隱患予以及時整改。

2、正式施工前，乙方必須對施工人員進行安全交底，并向項目部提供施工人員的有效證件復印件各一份，報甲方安全負責人備案;并設兼職安全員一名，督促本班組員工的安全生產。

3、甲方對乙方進行進場教育;乙方班前自行對每個職工進行安全技術交底和當天工作要點，施工工藝的交底。

4、施工中一旦發生安全事故，甲方應配合乙方進行現場救治;所產生一切責任經濟賠付，以及善后安撫工作均由乙方和責任方承擔。

5、積極配合項目部做好文明標化工作，服從項目部統一部署，做到工完場清，嚴禁二次污染。

六、工期要求

乙方根據項目部的月、周施工進度計劃、合理調配足夠的技術操作工人，確保分項工程施工保質保量的完成，施工時間根據項目部要求以通知為準，因乙方原因造成的工期拖延由乙方負責，并承擔工期延誤責任，每拖延一天處以罰款1000元。

七、工程保修

工程保修期為一年，保修期滿后無質量問題，可返還保修金，保修期內出現質量問題，全部由乙方負責維修，所涉及到其他施工班組由乙方組織施工，支付費用。

八、分項工程驗收

分項工程驗收以國家頒發的施工規范、優質工程質量驗收標準及施工設計要求、圖集的相關規定為依據。

九、本合同自簽訂之日起生效，保修期滿并付清保修金后自行失效。

十、如雙方對協議條款發生沖突，雙方應本著友好協商的態度予以解決，協商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、訴訟。

十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日