在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

加工定作合同糾紛篇一

請求事項

1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權益，特向法院提起訴訟，請依法判決。

此致

____________市____________區人民法院

具狀人(簽名或蓋章)：_________________

_____________年__________月__________日

加工定作合同糾紛篇二

合同編號：

定作方：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：???年??月??日

一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限?

二：定作方帶料

三：質量要求、技術標準

四：承攬方對質量負責的條件及期限

五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求

六：驗收標準、方法和期限

七：包裝要求及費用負擔

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

九：交付定金、預付款數額及時間

十：結算方式及期限?

十一：違約責任

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協商的其它條款

定作方????????承攬方

單位名稱(章)?????單位名稱(章)????鑒(公)證意見

單位地址???????單位地址

法定代表人??????法定代表人??????經辦人??簽(公)證機關(章)

委托代理人??????委托代理人

電話?????????電話

電掛?????????電掛

開戶銀行???????開戶銀行

帳號?????????帳號

年??月??日

郵政編碼???????郵政編碼

有效期限：???年??月???日至??年???月??日

加工定作合同糾紛篇三

合同編號：

定作方：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：____年___月___日

一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名：

項目規格：

型號：

計量單：

數量：

價款：

酬金：

交貨數量：

交貨期限：

單價總金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

二：定作方帶料

材料名稱：

規格：

型號：

計量單位：

數量：

質量：

提供日期：

消耗：

定額單價：

總定額：

三：質量要求、技術標準。

四：承攬方對質量負責的條件及期限。

五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求。

六：驗收標準、方法和期限。

七：包裝要求及費用負擔。

八：交（提）貨方式、地點運輸方式、到達站（港）和費用負擔。

九：交付定金、預付款數額及時間。

十：結算方式及期限。

十一：違約責任。

十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式。

十四：雙方協商的其它條款。

定作方承攬方

單位名稱（章）

單位名稱（章）

鑒（公）證意見

單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

經辦人簽（公）證機關（章）

委托代理人：

委托代理人

電話：

電話

電掛：

電掛

開戶銀行：

開戶銀行

帳號：

帳號：

____年___月___日

郵政編碼：

郵政編碼

有效期限：____年___月___日至____年___月___日

律師：

加工定作合同糾紛篇四

承攬方（全稱）： _________________________________________定作方（全稱）：_________________________________________ 合同編號: ______________簽訂地點: ______________________承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

二、質量標準：

1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法： 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。 委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限：

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同

第一條和

第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。 十

返

加工定作合同糾紛篇五

甲方： (定作方)

甲方： (承攬方)

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和制作要求

四、服飾質量標準和驗收方法

五、量體時間

本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

六、配套及包裝要求

七、結算方式和付款期限

八、交貨期限、地點、方式

乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

九、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

十、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

加工定作合同糾紛篇六

地址： ______，

聯系電話：______

被答辯人：______

地址： __________________，

聯系電話： _________

答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現被答辯人向貴會提出對仲裁協議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：

一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。

二、盡管上海市的區域內有二家仲裁機構，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構，不屬上海市。

根據最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規定，“仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協議有效，上海仲裁委員會具有管轄權。

綜上所述，答辯人根據相關法律規定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。

此致

上海仲裁委員會

答辯人：

特別授權代理人：

加工定作合同糾紛篇七

現住址：_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。

被告二：_________________溫金隆，男，1969年5月16日出生，

住址：_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。

訴訟請求：_________________

1、判令被告一賠償原告已經墊付的保險賠款10741.7元，并按照中國人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至付清該款項之日止的利息。

2、判令被告二對上述款項承擔連帶賠償責任。

3、本案的訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：_________________

20__年10月5日，被告一未取得駕駛資格，駕駛粵kbj545號二輪摩托車g207線沿高涼西路往高州市區方向行駛，于20時50分途徑高州市區高涼西路高廣汽配門前人行橫道斑馬線路段時，碰撞行人陳淑貞、廖立致，造成陳淑貞、廖立致受傷的交通事故。《交通事故認定書》認定被告一承擔此事故的全部責任。

事故發生后，陳淑貞受傷住院治療，終結后向高州市人民法院起訴，要求原告賠償其損失，原告依(20__)高法民初字第1808號《民事判決書》向陳淑貞支付了人民幣10741.7元。

本案中，原告依法承保被告所駕駛的車輛。根據《機動車交通事故責任強制保險條例》、雙方簽訂的保險合同以及《機動車交通事故責任強制保險條款》的規定：_________________有下列情形之一的，保險公司在機動車交通事故責任強制保險責任限額范圍內墊付搶救費用，并有權向致害人追償：_________________(一)駕駛人未取得駕駛資格或者醉酒的;(二)被保險機動車被盜搶期間肇事的;(三)被保險人故意制造道路交通事故的。

根據上述法律規定，無證駕駛不屬于保險公司的交強險保險責任范圍，或者說是法定的保險公司的免賠事由之一，當駕駛人未取得駕駛資格或醉酒駕駛機動車發生交通事故致害的，保險公司在交強險范圍內墊付搶救費用后，有權向致害人追償。被告無證駕駛是一種嚴重危害社會的行為，嚴重違反了我國法律法規的規定，現原告已支付相應款項給陳淑貞，依法原告有權就支付的款項向被告方追償。

為維護原告的合法權益，特向貴院提起訴訟，請依法判如所請。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

加工定作合同糾紛篇八

甲 方：

乙 方：

甲、乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，經友好協商，達成如下合作條款：

一、合作方式

甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。

二、合作期限

壹年，自 年 月 日 年 月 日。合同期滿，若雙方愿意繼續合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。

三、合作條件

(一)設備：甲方確保現有設備正常運行，維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。

(二)乙方用甲方服裝加工生產線工人。

(三)合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣 元整(小寫 元)。

四、生產安排

由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負其責。雙方依據訂單充分溝通、協商，合理安排生產計劃，甲方在不違背河南省天霖地工貿有限公司管理規定的情況下保證正常的生產時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節日正常休息)。

五、加工費用及結算方式

(一)加工費用：每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結算。

當月水電費用由乙方負擔。

(二)結算方式：先付款后加工。乙方應于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統算后支付當月實際加工費。

六、質量要求

(一)乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環節的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協商解決。

(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產，在甲方場地驗收產品質量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發現產品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。

七、違約責任

乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節日順延)，滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。

八、其 他

甲方為乙方人員辦理有關出入手續，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。

九、所加工產品不得用于出口

十、協議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優先續簽的權利。

十一、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

十二、未盡事宜，合同雙方另行協商解決。

十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

負責人(簽章)： 負責人(簽章)：

經辦人： 經辦人：

年 月 日 年 月 日