在生活中,越來越多人會去使用協議,簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
水電施工合同篇一
承包方(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規的規定,結合本工程實際情況,經甲、乙雙方協商一致,本著自愿、平等、互利的原則,甲方將水、電、消防安裝工程以包工包材料的形式發包給乙方施工。為了維護雙方利益,明確雙方責任,提高工程質量,合理使用材料,保證本工程按期、創優完成,特簽訂本合同,雙方嚴格遵守執行。
1、按既定圖紙承建消防栓給水系統、地下室消防噴淋給水系統、消防自動報警系統、消防排煙系統安裝、驗收,并出具消防驗收合格證書。
2、電氣安裝由供電部門給電表后,至每層每戶分配電箱。
3、吸水安裝,供水部門表后,二次吸水泵房至每層每戶出水點。
4、排水安裝:投影面積外圍排水管材料及安裝。
5、提供水電驗收、送檢之材料及證明。
本工程以大包干方式承包,不含稅造價按建筑面積每平方米70元計算,總面積2萬平方米,合計工程總造價人民幣壹佰肆拾萬元(¥1400000.00元整)。乙方進場開工一個月內甲方支付總工程量的10%工程進度款,以后按工程進度支付進度款70%,工程完工付款至97%,其余3%作為質保金,壹年內無質量問題,付清給乙方。材料檢測及工程驗收費用由甲方負責。工程如果變更或增加,按增加工程另行結算。
1、工程名稱:______2、工程地點:______
3、承包范圍:按廣東____公司設計的__________________售樓精裝修,水電施工圖紙設計變更、圖紙會審等內容及范圍全部完成施工(包括建設方與甲方簽訂施工合同全部安裝部分約定的除材料外所有室內水電安裝施工)
4、乙方勞務范圍:______(包括但不限于甲方與建設單位簽訂的本工程施工合同的所有安裝工作范圍)
2.1、乙方包工、包料,包工具,包質量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市質監站、監理公司、物業管理處及有關單位竣工驗收并業主入伙驗收,包保修。
2.2、包質量要求:所有施工內容應達到國家相關規范要求、質量標準的評定,以國家、省、市和碧桂園的驗收標準進行驗收,質量標準為合格。
3.1、乙方不得以任何借口再次轉、分包,一旦發現乙方私自轉包,甲方有權立即終止合同并由第三方班組介入接替乙方,繼續進行施工,乙方承諾無條件退場,已施工部分按已完成量的70%結算無異議。
3.2、包括但不限于:安裝施工機械、施工工具、電焊機、砂輪機、施工照明燈具,本班組使用的自用照明燈具,本班組的宿舍照明水電。
3.3、包施工用電:甲方只提供至二級配電箱后由本班組自用的電器的電線、電焊線、電纜及小型三級配電移動箱,所有線、開關、插座、配電箱需滿足臨時用電安全規范;
3.4、合同內乙方承包的各項安裝工程必須按設計圖紙設計變更和施工規范等相關資料施工完成。
4.1、本工程室內安裝的工程量計算依據按照______房地產開發有限公司給出的水電總價格,甲方收取25%的手續費用,發票由甲方負責.
4.2、乙方必須于在約定時間完成水電安裝施工任務。乙方達不到甲方的工期要求,延誤甲方的施工節點,甲方有權隨時與乙方辦理結算,乙方無條件服從和退場。
4.3、乙方合同簽訂人必須跟班作業,常駐施工現場,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罰款,若有離開工地,委托為現場代表,代表其行使工地管理權利,負責工地進度,安全質量事務。
4.4、乙方所需要的施工用料須提前七天以書面的形式一式三份報項目經理審批后,一份留底,一份交項目經理,一份直接交給材料員(以便及時采購。如因乙方未按時提交材料計劃而造成材料供應不及時造成延誤工期由乙方承擔責任。
4.5、乙方施工的所有場地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,費用由乙方負責,并扣除乙方清理費0.5元/㎡;
4.6、如有設計修改,乙方承諾累計少于2(包含2個工作日)個工作日之內不再增加任何費用。大于2個工作日的由雙方協商增加費用事宜。如產生時工費用按_____元每人工計算。
4.7、按實際完成上述各項工程量結算,如建設單位發文取消該項目,該項工程量同樣扣除。
5.1、乙方按甲方要求進駐專業技術人員,把所用材料拉到現場,乙方管理人員及工人自帶伙食一個月。
5.2、按項目部每次在建設單位領取進度款時,由乙方按已完成工程量向甲方項目部申報,經預算部核定該班組的工程進度款(包括伙食費及借支款)支付70%給乙方。
5.3、工程完成經質檢站、監理公司、建設單位(碧桂園)及有關單位竣工驗收,在一個月內再支付工程進度款20%給乙方,小業主驗收(收樓)后,付至工程進度款97%,余款3%作質量保修金,在一年的保修期內不發生質量問題,保修期滿后無息退還全部保質金(保修期內如發生質量問題24小時內要及時安排施工人員到位進行維修,如不及時建設單位派維修隊工人進行維修所產生的費用在乙方保修金內扣除)。
5.4、每次發放工資時,由簽訂合同人把進度款分配給工人,保證按進度款100%發放工人工資,不得在進度款中收取工人任何費用,每個工人在工資表簽名并打手印,送到甲方財務處存檔,由甲方財務和掛靠勞務公司把工資款存到工人帳戶中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工資款的收據給甲方財務,作為支付工資款的依據。
5.6、乙方領取生活費,應先由現場施工員簽字認可后,送工地主管審批,再到財務處借生活費。
6.1、安裝工程進度和工期無條件滿足建設方及甲方之各節點工期要求。
6.2、甲方根據本工程建設單位的工期要求,提供乙方總進度計劃和重大工程節點日期,乙方必須嚴格按照甲方制定的進度計劃及甲方的指令組織施工并接受甲方對進度的檢查、監督、考核。若過程中進度有調整,以調整后的進度計劃為準。乙方必須全力滿足甲方的節點工期要求,并須完成每周計劃及月計劃,若由于乙方原因造成工期或節點延誤,甲方按每逾期一天罰5000元對乙方進行處罰。
6.3、節點進度工期完成的確認:______在各種材料清理完畢、各樓層清理干凈并按甲方指定位置和標化規定堆碼整齊后方可提請甲方驗收。節點驗收通過,驗收日期為節點進度實際完成日期。如施工場地未能做到工完場清,按合同面積每平方米1元的清潔費進行扣減。
6.4、乙方必須按甲方的"施工組織設計"組織生產,參加甲方組織的生產例會,并按甲方計劃的進度節點要求按時或提前完成施工任務,接受甲方對進度的檢查、監督。
6.5、本工程保修期限以甲方與建設單位簽訂的總承包合同約定的期限為準。
施工班組必須嚴格按甲方下發的藍圖施工,不能使用電子版作為施工圖,如使用未經認可的電子版施工,所造成的一切后果由班組負責。
水電班組必須配備每個標段不少于一名專職專業負責人。
9.1、甲方按材料定額規定的數量提供給乙方,乙方必須加強管理,勵行節約。因乙方管理不善施工不當造成材料超支,超支部分材料費用由乙方全部承擔,并處超支部分價款的五倍罰款。
9.2、乙方在施工中必須實行限額領料制度,根據甲方編制的施工預算及材料計劃進行限額領料控制。乙方必須提前一周向甲方報送下周物資需用計劃。
9.3、如發現乙方偷盜甲方材料,甲方有權對乙方馬上清場,并對余下工程款全部扣除。
10.1、甲方責任:______
10.1.1、甲方提供乙方承包范圍內的施工圖紙。
10.1.2、甲方為乙方提供施工用水、用電,提供宿舍。
10.1.3、負責工程統一指揮和協調,安排工程施工進度計劃,負責對工程技術及有關內容進行交底。
10.1.4、甲方在乙方人員進場后,安排相關職能部門專職人員對乙方進場人員進行安全生產三級教育,明確公司、項目部各項安全生產規章制度。乙方人員必須逐個在安全三級教育表上簽上個人姓名。項目實行實名制管理,所有施工人員進、出場必須進行登記并統一發放工作牌,同時在工人使用的安全帽上進行工種、人員編號標記,一人一號。
10.1.5、甲方按照工程進度要求及乙方的材料計劃向乙方提供施工用材料,并運至現場甲方材料倉庫。
10.1.6、甲方按照政府要求選擇適當時間對乙方人員進行安全培訓,并采取適當的方式進行法規、法紀及社會公德、企業規章制度宣傳教育活動。
10.1.7、甲方可為乙方代購工作服、安全帽等防護用品,乙方承擔其費用。
10.1.8、提供施工中所須的非乙方承包范圍內的施工機械設備、安全防護設施、垂直運輸機械、場內運輸小車輛、電纜線等。
10.1.9、甲方負責統一購買乙方施工人員人身意外傷害商業保險及工傷保險(費用按有關規定負責)。單位及個人應繳的社保費用已包含在乙方承包的綜合單價內。
10.2、乙方責任:______
10.2.1、合同簽訂負責人必須長駐工地,跟班作業,每月不少于22天。如有特殊原因不能參加周例會或離開工地2天以上,必須向項目經理請假。
10.2.2、組建素質良好的.施工隊伍,并配備相應的管理班子駐現場配合甲方對所屬勞務工進行管理。
10.2.3、乙方人員上班時間必須佩帶好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否則一律不得進入施工現場,所引起的責任由乙方承擔。
10.2.4、自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查,聽從指揮;接受甲方隨時檢查設備、材料保管、使用情況,及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合,照顧全局;
10.2.5、乙方負責簽收、保管、歸還所有借用物品,如因保管不善造成丟失需按價賠償。
10.2.6、進度:______乙方的施工進度必須滿足甲方編制的施工進度計劃要求,根據甲方的施工進度計劃合理安排足夠的勞動力。如因乙方原因延誤工期,按合同第六條關于工期的處罰標準進行處罰。
10.2.7、質量:______乙方必須嚴格按國家、地方和業主現行有關施工及驗收規范規定和設計要求組織施工,乙方必須健全技術與質量檢查驗收制度,應設專職質檢員,切實做好自檢工作,具體質量要求。
10.2.8、安全及文明施工:______乙方必須嚴格遵守現行國家、地方的相關安全規范、規程以及業主和本項目部的所有安全生產和文明施工的各項規定,堅決杜絕重大安全事故發生。做到工完場清,堆放整齊,道路暢通,場地整潔。必須服從公司及項目部的安全和文明施工檢查,對檢查中提出的問題按照整改時間要求整改到位。若乙方不能按照要求進行安全和文明施工時,甲方派人進行乙方責任范圍內的清理工作所花費用由乙方負責,即按合同總平方的0.5元/㎡進行扣減。10.2.9、遵紀守法,杜絕違法犯罪行為的發生。如因乙方員工違法犯罪受到公安機關的查處,乙方承擔由此引起的一切經濟損失的法律責任。乙方必須團結友愛,文明相處,互助互讓,嚴禁在工地內聚眾賭博和打架斗毆,凡參與打架斗毆事件的,不問理由,每人每次罰款三百元,班長罰500元,班組罰1000元,嚴重者移交當地公安機關處理,醫藥費和善后處理由乙方負責。
乙方在進場施工前由甲方組織進行安全、治安、消防等知識的崗前教育及施工現場安全規章制度的學習。
12.1、乙方應確保所完成施工的質量,必須符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后7天內對乙方施工成果進行驗收,驗收合格或者甲方在上述期限內未組織驗收的,視為乙方已經完成了本合同約定工作。但甲方與建設方間的隱蔽工程驗收結果或工程竣工驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致的甲方的相關損失。
12.2、隱蔽工程驗收或中間驗收部位,乙方應以書面形式自檢(包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點),自檢合格報甲方驗收簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方應在甲方限定的時間內修改后重新驗收。
12.3、保修期按甲方與建設單位簽訂的施工合同內定的期限為準,乙方必須無條件履行此義務。
13.1、經甲方檢查認定,乙方在工程質量、工期、安全、文明施工等任何方面要達到合同要求,否則責任自負。
13.2、乙方須按照甲方的管理細則執行,若乙方違約,按照甲方相關條款處罰。
14.1、甲方和乙方在履行合同時發生爭議,可以自行和解或要求有關主管部門調解,任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的,雙方約定采用下列第種方式解決爭議:______
雙方達成仲裁協議,向仲裁委員會申請仲裁;
向被告人所在地人民法院起訴。
14.2、發生爭議后,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護好已完工作成果:______
單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;
調解要求停止合同工作,且為雙方接受;
仲裁機構要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
乙方不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則,乙方將依法承擔責任。
雙方履行完合同全部義務,勞務報酬價款支付完畢,乙方向甲方交付勞務作業成果,并經甲方驗收合格后,本合同即告終止。
合同一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。
18.1、保修期以甲方與建設單位簽訂的施工總承包合同相關約定的條款執行,乙方應在接到保修通知后2天內派人維修。
18.2、乙方應按法律、行政法規和國家關于工程質量保修的有關規定,對交付甲方的工程在質量保修期內承擔保修責任,無論工程是否通過驗收,質量達到何種等級,乙方應對其承包范圍內結構中存在的問題負責,并按甲方要求及時處理存在的問題,否則甲方將另行安排人員進行處理,所發生的費用由乙方承擔。
本合同在甲、乙雙方簽字日起生效,所有安裝工程竣工驗收乙方履行保修義務后,工程款結清后本合同自然失效。
甲方:______
代表:______
身份證號:______
簽訂時間:______年_____月_____日
乙方:______
代表:______
身份證號:______
簽訂時間:______年_____月_____日
水電施工合同篇七
甲方:_________(發包方)
乙方:_________(承包方)
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
1、裝修施工地點:_________
2、工期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
3、本項工程預計費用_________元人民幣。
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續。
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%
2、乙方承包內容:
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6)后期燈具的安裝
3、工程結算方式:
按實結算:_________
總價結算:20元/平米(套內面積)
1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
1、雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至.
(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字:_________(蓋章)
乙方簽字:_________(蓋章)
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
水電施工合同篇八
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就安裝(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條工程概況工程名稱:太原師范學院學生公寓樓工程地點:榆次大學城
第二條工程承包范圍
b2-b1、b2-b2學生公寓樓所有安裝工程內容及包含(給排水、采暖、強電及消防和弱電的配管、預留孔洞)。
第三條工程工期
1.計劃開工時間:20_年9月17日,計劃完工日期:20_年7月31日,總日歷天數324天。
2.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
第四條工程質量標準
所承包工程范圍內的工程質量必須符合《國家現行施工驗收規范合格標準》的規定。
第五條標準規范
本合同適應標準規范:現行施工規范
第六條甲方責任和義務
1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、主要材料計劃表,月工程進度報量,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、工程質量控制、監督、檢查和驗收,并向乙方提供相關技術指導和技術資料。
2.負責于業主、監理、設計及有關部門工作聯系,協調現場工作關系。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需求。對施工質量低劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應的材料及周轉材料。
5.按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
6.統籌安排、協調解決乙方施工人員的臨時生活住宿設施、用水和用電。
7.給乙方辦理現場施工人員出入證件。
第七條乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織、科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、施工保護等方面的管理;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效有證。
4.做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
5.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃乙方使用的機具、周轉材料及其他設施;
6.為其施工人員配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其他相關防護用品);
7.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和老人及體弱病殘人員從業;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
第八條環境保護、安全生產和文明施工
1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度,監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方的要求,違章操作所發生的安全事故,由乙方負全部責任。
3.乙方嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定造成的損失和罰款。加強現場管理,采用一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第九條材料、設備供應和管理
1.甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調撥制,根據工程計劃的需要提前一周向乙方提供所需材料。
2.乙方應妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場地歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3.材料按預算分析量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。超出部分,由乙方按領用時的價格進行賠償。
第十條承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價:承包方式為清包工;承包價格為:按建筑面積計算32元/m2.
2.承包價格所包含的內容:b2-b1、b2-b2學生公寓樓所有安裝工程內容及包含(給排水、采暖、強電及消防和弱電的配管、預留孔洞)。承包價格包括施工期間乙方施工人員的工資和調遣費;所有機械、工具;小型機具費用;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);承包工程范圍內的配合測量放線和材料試驗的配合用工。
第十一條結算辦法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,3日內按合同價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月工程進度支付,支付每月工程量的70%。主體工程所完成的工程量按建筑面積7元/m2全部結清。所承包工程完工后付結算款的80%,余款待承包工程完工驗收達到合同要求后一次性付清,剩余5%質保金待保修期滿后一次性付清。
3.本工程甲方所支付乙方的工程款內不包括任何稅務和其它費。
第十二條施工驗收
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不得延長工期和影響竣工使用。竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,甲方應相應提供乙方所需施工維修材料。
2.乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另行協商)。
第十三條工程保修
1.保修范圍、期限:二年。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委托其它單位或人員維修,其它費用由乙方承擔。
第十四條爭議
1.甲、乙雙方在履行合同十發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在合同簽訂所在地勞務仲裁部門或人民法院解決。
2.發生爭議后除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護好一完工作成果;
2.1單方違約導致合同確已無法履行。雙方協議終止合同。
2.2調解要求停止合同工作,且為雙方接受;
2.3仲裁機構要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十五條變更
1.若有變更,根據現行《山西省建筑安裝定額》和人工費調解的相關文件核算,其管理費按人工費的30%結算。
2.發生甲方用工的人工費,甲方雙方協商解決。
第十六條不可抗力
1.不可抗力的標準,執行甲方于業主簽訂的合同,當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方項目經理,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相應順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
第十七條合同解除
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或援建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或業主原因造成合同解除,乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方應按合同約定支付乙方已完工作所產生的費用的3倍結算勞務報酬。
第十八條合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
第十九條合同份數
本合同一試兩份,甲方一份;乙方一份。
第二十條補充條款
第二十一條合同生效
本合同雙方約定簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電施工合同篇九
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方在建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約平方米,二層約平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格每平方米人民幣大寫:_________________元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求:
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求主體工程工期為75,從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任。
十、其它其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):________
乙方簽字(章):________
______年___月____日
水電施工合同篇十
甲方:____________
乙方:____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,現就本建設工程具體施工事項,為明確雙方的權利和義務,經友好協商一致,達成如下合同條款:
一、工程概況工程名稱:____________工程地址:____________承包范圍和內容:____________________________________________________________
二、合同價款:金額(大寫):____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任:
負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。
做好施工現場三通一平,保證做好供電、供水。
甲方應按時支付工程進度款,按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
乙方責任:
嚴格按圖施工,工程質量符合設計要求,甲、乙雙方驗收,確保工程質量做好現場文明施工、安全生產。
組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
在施工過程中,乙方原因造成的事故由乙方負責。
服從甲方統一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。如遇以下情況,工期相應順延:
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;
一周內非乙方原因停電、停水8小時以上,影響正常施工;
甲方原因影響下一道工序施工;
未按合同規定支付工程款而影響施工工期;
不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工,接受監理方及甲方代表監督。乙方在施工中若發生質量問題,就及時報告甲方代表,協同解決。
六、工程款的支付和結算本合同簽訂生效后,甲方支付乙方合同價款:計人民幣作為預付款;鋼構材料進場付合同款計人民幣:;彩板進場付合同款計人民幣,余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金,待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
經甲方確認的設計圖紙和有關資料,作為施工的有效依據,甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設計的,必須作出設計修改通知書,乙方方可實施并組織施工,因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價,必須另行協商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規定,雙方協商解決,如協商不成時,可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認后即生效,工程竣工驗收符合要求,付清工程款后終止,保修責任仍然保留。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________
負責人(簽字)____________負責人(簽字)____________
日期:____________日期:____________
水電施工合同篇十一
甲方:
乙方:
經甲、雙方充分友好協商,本著平等互利、公平公正的原則,明確雙方責、權、利,確保項目工程能優質按時完成,遵照《合同法》,特簽訂如下合同:
一、服務事項:
工程項目:達到國家驗收標磚
地 承包范圍:包工不包料
年月 日至 年 日。 特殊情況(人力不可抗拒因素),工期可順延。
二、工程價格及付款方式
a、水電安裝 /平方,以地面平方計算。
b、甲方按照乙方完成后驗收的合格實際方量%付款,工程進度一半后,甲方驗收合格付給乙方總價 %,其余工程款待竣工驗收合格后一次性付清。
三、甲、乙雙方的責任
1、甲方為乙方提供所需材料。
2、甲方有權對乙方的違規行為進行制止和批評并限期整改,有權對一方的工作進行不定期的質量檢查驗收。
3、乙方人員必須服從甲方統一管理和調派。嚴格遵守甲方的相關規章制度和遵守水電工安全生產責任。
4、乙方人員必須達到安全文明工地標準。因乙方違規操作及本身因素造成的損失和安全事故,均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
5、乙方在施工過程中必須密切配合其他工種,對于無故造成的返工乙方自行負責。
6、甲方為乙方提供的裝修材料,未經過甲方的同意,乙方不允許挪以私用,違者甲方有權利對乙方進行罰款,嚴重者甲方有權利追求其法律責任。
四、安全責任
乙方必須執行安全生產責任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的發生,發生事故時,乙方應積極采取措施減少人員傷亡和事故損失,并第一時間報告給甲方,接受上級有關單位調查,積極分析事故原因,責任方承擔由此造成的一切法律責任和經濟損失。
五、以上各條需甲乙雙方共同信守,若任意一方違約,守約方有權向違約方索賠,未盡事宜,以現行法律為準。
本合同一式二份,雙方各執一份,自合同簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水電施工合同篇十二
發包方:(甲方)________________
承包方:(乙方)________________
發包方擬實施流域水電站開發工程總承包,發包方與承包方于________年________月________日在________友好協商,達成施工協議,接收承包方的合同價約叁億人民幣(以實際結算工程量為準)作為工程施工、完成和修補缺陷等的投標價,達成如下施工協議:
1、計價方式;工程項目單價采用《四川省水利水電建筑工程預算定額20xx》為計算依據(二級一類取費計算),材料費、人工費采用工程價所在地每季度公布的價格調差計算,工程完工驗收標準按07標準執行驗收。
2、由承包方向發包方交納履約保證金3000萬元。支付方式和期限:
(1)、在簽訂本協議書當日支付1000萬元,本合同自發包方收到該履約保證金生效,逾期未支付該筆款項本協議不生效;
(2)、自承包方接到進場通知書之日起三個工作日內支付1000萬元;
(3)、余款1000萬元在承包方收到開工令之日起三個工作日內支付1000萬元。發包人不接收銀行履約保證金保函。
承包人支付的履約保證金擔保合同履行的期限在發包人頒發保修責任終止證書前一直有效。發包人應在保修責任終止證書頒發后15天內將履約保證金無息退還給承包人。
3、本工程安全文明施工費另計,取費率為工程總價的1.5%,臨時工程費用為工程總價的8%,據實結算。
4、本合同自發包方收到第一筆履約保證金生效。
5、每月的工程進度款承包方在收到承包方報送的價款結算申請書及相關資料后七日內完成審核。承包方每月25號申報當月工程量,次月10號內發包方審核完畢并支付工程量的85%工程進度款。雙方按此方式結算至工程完工。工程竣工后發包方扣除工程款總價的5%作為工程質保金,工程尾款在工程完工一個月之內支付給承包方,質保金在工程竣工一年后(驗收合格)支付給承包方。
6、發包方必須保證承包人中標,如果承包人未能中標,則由發包人賠償承包人損失費1000萬元人民幣。
7、如果承包方入場施工后,沒有墊資20xx萬元工程款的,則承包方向發包方賠償1000萬人民幣損失。
8、如果發包方不能按約定支付工程款,承包方不得以此為由停工,但發包方應向承包方支付資金占用損失。發包方如果未支付進度款超過1個月,發包方應向承包方按欠付工程進度款承擔利息(銀行貸款利息的3倍)并以水電站的產權作抵押。
9、炸材購買、管理由發包方統一購買保管,承包方在發包方庫房領用,價格按市場價計算(在工程款中扣除)。
10、承包方保證按照合同規定全面完成各項承包工作,并承擔合同規定的承包方的全部責任和義務。
11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責任均由承包方承擔,未經發包方認可承包方不得私自停工,不得轉包、分包。民工保證金由承包方繳納和承擔。本工程總工期為30個月。在30個月完不成每月罰款200萬,提前完工一個月獎勵200萬,以此類推。
12、本協議為自愿協議,招投標程序完善后雙方補充協議或其他文書對合同進行完善,如有異議以本合同為準。
13、本合同書一式六份(其中正本兩份,副本四份),發包方執叁份(包括正本一份),承包方執叁份(包括正本一份)。
發包方:________承包方:________
法定代表人:________法定代表人:________
簽字日期:________年________月________日________年________月________日
水電施工合同篇十三
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
第
1、工程地點:
2、工程承包方式:承包人包工包料。
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同價款:本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),若要變更施工內容,變更材料,工程造價按實計算。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續,如發生質量問題或規格有差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程,非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定,應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品,應按材料價款的雙倍補償給甲方。
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工:乙方應提前通知甲方驗收,并辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
1、布局開槽完工后,支付工程款的50%給乙方,水電完工后支付工程款的30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
2、本工程保修期_____年,須工程款全部結清,甲、乙雙方簽定《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式:水路____米,電路____米。
5、乙方承包內容:
(1)水電開槽、布線、穿線、埋槽;
(2)所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;
(3)水電施工穿墻、打孔、切割;
(4)開關插座面板安裝;
(5)小五金的安裝;
(6)后期燈具的安裝(水晶燈另計);
(7)其他收費項目另計。
理
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,當事人不愿意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向____人民法院提起訴訟。
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應約協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應以書面形式提出,并按合同總價款____%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同,須向另一主以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工,超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場,由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題,甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份,甲、乙雙方各執_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方:
______年_____月____日
乙方:
______年_____月____日
水電施工合同篇十四
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電施工合同篇十五
為保證工程進度,提高工程質量,在有限的時間內盡快使工程完工交付使用,經雙方協商特簽定合同如下:
工程方代表: (以下簡稱甲方)
施工方代表人: (以下簡稱乙方)
施工工地:___________________
工程承包方式:______
工程造價:施工面積二萬四千平方米,輕工人工費______元,共計人工費_________________元。
工程承包方法:房價每平方二千四百元,輕工人工費_______ 元,房款與人工費互補,差價另計,經雙方協商,暫定選用民用住房______套,樓號為________________________________,面積_____________________________________。
工程內容:現有五 號樓和七號樓二次布管已結束,二號和四號與六號未竣工,三號樓尚未施工,六座樓共約計面積二萬四千平方米,其中電內容有布管穿電線,房間燈具安裝,開關插座安裝,分電箱電表安裝調試。弱電布線到地下室弱電總箱,給水內容有水表以內的所有管道,蹲便器水嘴安裝。排水內容有樓內排水系統管道安裝,排水管道出墻,另外有雨水管和樓頂避雷系統的安裝。
(注:室外給水分水器和室外電纜另計,不在本合同范圍內)。
注意事項:為不誤工期,甲方必須保證材料及時到位,乙方必須保證安全施工、文明施工,及時配合各施工方有續施工,另外乙方有權自行挑選房屋,如果甲方或乙方違反合同,可提交人民法院或消協解決,本合同一式兩份,在簽定之日起生效,望共同遵守。
甲方:
乙方:
年 月 日