在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

工程合作意向書篇一

甲方（單位名稱）：________________________（以下簡稱甲方）

甲方代表：_________ 聯系電話：_________

乙方（公司名稱）：_________________________（以下簡稱乙方）

乙方代表：_________ 聯系電話：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑工程承包合同條例》及其他有關法律規定，本著平等互利、公平誠信、精誠合作的原則，甲乙雙方就本項目的施工達成如下意向：

第一條、經甲方對乙方審核，甲方擬委托乙方就甲方_____________工程進行承包。

第二條、乙方必須保證所提供的承包工程要求的相關資質證明材料真實、合法、有效。

第三條：技術服務

乙方必須指派技術負責人和配齊技術人員，嚴格按照甲方提供的設計圖紙和作業規程進行施工。乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并向甲方提供施工人員學習記錄，保證在整個施工過程中正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁安排施工。

第四條：安全管理

1、乙方必須服從甲方的安全管理與協調，執行各種安全指令。依據安全生產法律法規、礦安全管理制度、規程進行施工。

2、乙方必須指派專職安全生產管理人員或安全監督人員，必須按時參加甲方組織的各種安全檢查和會議。

3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與考試成績報給甲方備案。

第五條：現場管理

乙方必須配齊現場管理（包括跟班管理人員），跟班管理人員必須持有有關部門核發的合格有效的安全資格證書，服從甲方的安全管理和參加甲方組織的.安全培訓。乙方必須保證現場正常跟班，跟班管理人員不得無故更換，確需更換時，必須經甲方同意。

第六條：特殊工種

乙方必須配齊特種作業人員，特種作業人員必須持有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。特殊工種必須接受甲方的統一管理和參加甲方組織的安全培訓。

第七條：職工素質

乙方必須派駐有從事煤礦掘進三年以上工作經驗的施工工人，嚴格按照《煤礦安全規程》、《安全操作規程》進行施工，工人必須嚴格遵守甲方的規章制度，發現“三違”，甲方有權進行處罰。

第八條: 入駐規定

招標程序完畢后，甲乙雙方于2日內簽定工程承包合同，合同簽定3日內，乙方必須派人入駐施工現場進行施工。

第九條： 甲乙雙方聯系方式及響應時間：甲乙雙方應以調度會議、安全辦公會議等有關會議統一協調安排工作，并將內部聯系單、傳真、等以書面形式送達對方。

第十條、承包方式：除建設方提供的設備及材料外，乙方包工包料。

第十一條、結算方式：

以集團公司財務結算規定執行。

第十二條、材料采購與供應

1、乙方根據協議約定，甲乙雙方共同按照設計規范的要求，采購工程所需要的材料設備，并提供產品合格證明，在到貨24小時內通知甲方驗收，對不合格的產品，由乙方按甲方要求的時間運出施工現場，主要建設材料須經甲乙雙方認可。如因材料質量造成的工期延誤，合同工期不予延期。

2、根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

第十三條、甲方職責與權力：

1、甲方搞好“三通一平”工作，辦理好屬于甲方應該辦理的一切手續。

2、甲方應在開工前向乙方進行現場交底，做好各項進場必備條件，說明注意事項。

3、負責及時按進度撥付工程款給乙方，委派好技術管理人員，協助乙方工作，并協調乙方及時解決施工中發生的技術難題。

4、負責協調與當地政府和周邊地區的關系，較好的處理好乙方提出的合理化意見和建議，并督促控制乙方在施工過程中的質量、安全與進度。

第十四條、乙方職責與權利：

1、參加甲方組織的施工設計方案現場交底。

2、乙方在施工期間全面承擔乙方工程的管理和施工職責，對工程質量、安全、進度負責，保證所供材料質量。

3、在施工期間，乙方應精心組織和編制施工組織設計，負責按照施工組織設計施工。

指揮。

第十五條、工期延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1、工程量變化和設計變更；

2、一周內，非乙方原因停水、停電累計超過8小時；

3、不可抗力；

4、合同約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。

5、甲方分包工程造成的工程延誤。

第十六條、隱蔽工程，中間驗收

對隱蔽工程，乙方隨時通知甲方及監理，經甲方與監理驗收合格并簽字后，方可進行下一道工序的施工。

第十七條、本意向書，不具備法律效應，只作為雙方合作意向聲明。

第十八條、甲乙雙方商定 年 月 日簽訂正式合同。

第十九條、本協議一式肆份，甲乙雙方各貳份，經雙方簽字蓋章后生效，本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以正式合同為準。

甲方代表簽字：

乙方代表簽字：

日期：

工程合作意向書篇二

甲方：

乙方：

根據有關法律法規，本著戰略合作、互利共贏、共同發展的宗旨，為推進農業科技創新，促進新能源建設及農業的發展，就內蒙古赤峰市巴林左旗_____鎮_____村300mw光伏電站與生態農業一體化項目，經友好協商同意簽訂以下合作協議：

(注：本協議屬框架性意向合作協議)

本次協議涉及的項目投資主體為本公司的全資子公司曠達電力，與_____政府不存在關聯關系。

曠達電力注冊資本50,000.00萬元，目前公司持有其100%股權。

曠達電力20xx年度營業收入2,781.41萬元，凈利潤484.01萬元，總資產________萬元，凈資產26,709.01萬元(經審計)。

曠達電力20xx年1-10月營業收入33,945.84萬元，凈利潤2,688.24萬元，總資產84,663.48萬元，凈資產54,397.25萬元(未經審計)。

(一)合作開發內容及期限

1、基本情況：曠達電力出資在巴林左旗_____鎮_____村建設光伏電站與生態農業一體化項目，其中光伏電站建設自20_____年到20xx年的規模為300mw，占地面積約為10000畝;配套生態農業項目，占地面積約為20xx畝;合計占地面積約為120xx畝。

2、投資規模：該項目總投資額約為人民幣30億元。

3、合作期限：自本協議簽訂之日起，雙方開始實施戰略合作，合作期限為20xx年至20xx年。

(二)合作開發方式

1、曠達電力負責引入行業先進技術，在巴林左旗_____鎮投資建設光伏電站并積極促進農業的綜合開發，負責項目建設的所有投資。

持項目建設。

(三)項目實施進度安排

1、本協議簽訂后，曠達電力應當于_____日內向_____政府相關部門報送資料，_____政府負責協調相關職能部門，在30日內辦理光伏電站項目申請相關事宜。

2、曠達電力需：在本協議簽訂之日起6個月內，委托具備相應資質的設計單位按照規范要求完成項目備案所需的支撐性報告的編制和評審，完成可研的編制和評審;在20_____年8月底以前，完成項目備案工作;在項目核準之日起1個月內，完成工程設計及工程招標，實現一期工程開工建設;到20_____年底，光伏電站與生態農業一體化項目一期100mw能夠投入運營。

(四)雙方權利和義務

1、_____政府成立專項項目建設協調領導小組，為曠達電力的項目提供長效的`政策支持，并積極協調相關職能部門，依照國家西部大開發和新能源與農業一體化發展的優惠政策，支持曠達電力的項目建設，積極配合曠達電力在20_____年至20xx年期間爭取300mw的光伏電站項目指標，并積極配合曠達電力協調巴林左旗的電網接入。

2、曠達電力出資在巴林左旗_____鎮建設光伏電站與生態農業一體化項目，于20xx年前分期累積投資額達到30億元人民幣。

(五)其他

本協議自簽訂之日5個工作日內，曠達電力向_____政府交納300萬元保證金。待項目開工后曠達電力投資達到保證金數額后，如在20_____年8月31日因客觀原因不能完成該項目備案_____政府將此保證金退還。

甲方簽名：

乙方簽名：

年月日

工程合作意向書篇三

乙方：_________________

為開拓市場，增強競爭力，提高市場占有份額，保質、保量按時完成工程任務，并做好完工后的保修工作，維護甲、乙雙方的信譽，甲乙雙方通過友好協商，決定就《鐘山區大河鎮20xx年度鄉村旅游項目太陽能路燈采購項目》工程項目簽訂本協議書，供雙方共同遵守。

一、合作方式：

1.授權合作：中標后甲方與業主簽訂施工合同，甲方授權乙方代表甲方施工，乙方負責經營工程項目內容包括（投標、工程實施、竣工結算、完工后保修、貨款回籠、稅費繳納等所有經營內容），乙方經營工程項目自負盈虧。

2.甲乙雙方合作項目中，如果有甲方能生產的產品，在同等條件下，必須使用甲方生產的產品，業主指定的產品除外。

3.本項目所有的資金投入，全部由乙方負責。所有款項必須劃入甲方賬戶，進行單項合同的往來最終結算。乙方在付清與甲方所有合同約定的貨款后，業主支付的工程款富余金額，甲方在七天內按時劃入乙方指定的賬戶內，不得以任何理由拖欠。如在7天內甲方沒有按時劃入乙方指定的賬戶內，按工程款富余金額1/1000利率每日賠償.

二、相關收費：

1.項目樣品費：甲方提供乙方投標樣品一套（燈桿50cm，30w燈頭，120ah膠體蓄電池，100w電池板，控制器）。甲方提供的投標樣品若中標后，安裝樣品必須與投標樣品一致，若樣品不一致，發生的一切經濟損失由甲方承擔。中標后，甲方將投標樣品中50cm燈桿更換成一根完整燈桿，收費金額按安裝樣品一套單價收取。若未中標，50cm燈桿不更換，收費金額為20xx元。樣品金額在投標前收取。

2.根據標書的制作收取制作費用2500元。凡乙方需以公司名義投標項目，投標文件統一由甲方管理中心安排制作(投標文件統一由甲方管理中心安排制作：投標文件的制作必須滿足招標文件規定的所有要求，投標文件若因甲方投標標書的原因廢標，標書制作費用由甲方負責)。經公司許可，乙方可自行進行投標文件制作，交甲方管理中心審核合格后方可蓋章封標，乙方自行制作標書時，甲方不再收取該費用。

3.稅金繳納：

1)乙方貨款到達公司賬戶中（投標后的項目總價），甲方扣除8%的稅金，將剩余款項支付給乙方。

4.其他費用：

1)如果乙方要求甲方派駐項目管理人員或派送資質文件。甲方派駐項目管理人員工資按200元/天（從出發當日計算），派送資質文件工資按150元/天（從出發當日計算），往返路費、餐費、住宿等差旅費用由乙方負責，以上費用由乙方直接劃至甲方指定賬戶。

2)如需繳納投標保證金，乙方提前轉帳給甲方，甲方應按招標時間要求提前匯入招標人指定帳戶，等投標結束后，投標保證金回到甲方賬戶后，甲方應將投標保證金在七個工作日內如數退還給乙方。

3)若相關項目工程涉及糾紛由乙方負責協調解決并承擔相應費用，如涉及訴訟案件，相應的訴訟費、鑒定費、律師服務費、差旅費等費用及調解、判決結果均由乙方承擔，甲方有權從乙方應領取的工程款項中扣除。

三、項目管理：

1.甲方中標簽合同后，該項目后續相關工作由乙方自行負責。

2.甲方向乙方提供投標所需的全部資料，如需要甲方提供資質原件驗證，甲方將派人員送到項目目的地，所需的差旅費用由乙方負責。

3.乙方完整地執行工程的全部細節直至工程竣工驗收，并將中標通知書、合同、竣工驗收資料等與工程有關的所有資料交壹份原件給予甲方存檔。

4.甲方對建設方簽訂的合同規定，同時對乙方具有同等的法律效力。乙方必須嚴格按照同建設方簽訂的合同執行，如果乙方未能按照合同執行，則由此產生的一切后果，均由乙方自行承擔，甲方有權采取一切措施對乙方進行懲罰。

5.該協議執行過程中，所產生安全責任事故，全部由乙方承擔責任并處理完善。乙方發生的債權債務由乙方清理，如因債務不清發生的各種糾紛和法律處罰，概由乙方負責。

四、經濟責任：

1.乙方聯系承接工程業務過程中所發生的一切費用包括招標費用均由乙方承擔。

2.乙方在聯系承接工程業務過程中，未經甲方授權，行為人自己的行為所導致的經濟及法律責任由行為人自負，甲方不承擔任何連帶責任。（提倡守法經營、廉潔自律，不得搞不正之風，如出現行賄的行為，責任自負）。

3.乙方聯系工程投標（包括中標后），甲方有責任予以配合并保證乙方工作的順利進行，但乙方應承擔甲方為此工作所發生的一切費用。

4.乙方應當按與業主簽訂的工程項目合同中的有關條款嚴格執行，并以此承擔合同規定的所有責任與義務。

5.在施工過程中，甲方對乙方施工質量進行檢查、貫標過程以及工程申報獲獎驗收所發生的費用均由乙方承擔。

六、安全責任：

1.該項目中標后，乙方使用甲方名義簽訂合同，項目安裝等由乙方自行負責，相關的安全問題由乙方自行負責。

七、其它事項：

1.未經甲方同意，乙方不得以甲方及所屬項目的名義擅自私刻任何印章。確有需要刻制的，應向甲方提出書面申請，經甲方書面批準后統一刻制，并在甲方備案。印章的管理遵照甲方印章管理制度執行。對擅自私刻章、擅自開設銀行賬戶或擅自擔保借款的，甲方將嚴肅查處并予以處罰，處罰金額為20萬元。同時乙方應承擔一切責任，造成甲方損失的由乙方負責賠償，同時甲方保留進一步追究乙方法律責任的權利。

2.在本工程合同簽訂以前，甲方為本工程承擔的一切費用均由乙方全部承擔。

3.協議爭議的解決：本協議履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決。如協商不成，應向甲方所在地法院提起訴訟。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字生效，項目完全結束后協議自行失效。

九、公司收款賬戶信息：

開戶行：__________銀行

戶名：__________

卡號：_______________

開戶行名稱：_________________

甲方：_________________乙方：_________________

代表：__________代表：__________

電話：__________電話：__________

傳真：__________傳真：__________

簽訂日期：__________簽訂日期：__________

工程合作意向書篇四

乙方：____________

為促進________經濟發展，經甲乙雙方協商，就乙方在________投資建設項目，初步達成如下意向：

一、項目總投資____萬元，占地____畝，初步選址在________________。

二、甲方負責為乙方提供建設用地，乙方取得的土地只能用于________項目建設，不得挪作他用。

三、甲方為乙方項目建設創造良好的外部環境，保證乙方享受____市有關投資優惠政策。

四、乙方確定投資后，甲方負責協助乙方辦理項目建設立項及開工前所需的各項審批手續。

五、乙方負責提供項目建設方案。

六、所建設項目必須符合國家產業政策，并遵守國家有關法律、法規，守法經營，依法納稅。

七、本意向書簽訂后，甲乙雙方按各自的義務抓緊時間運作，待條件成熟后簽訂正式協議。

八、本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式協議為準。

九、本意向一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：________乙方：____________

代表人：________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日

工程合作意向書篇五

乙方：_________________

雙方就_______項目的合作事宜，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、同意就_______項目開展合作研究開發。

該項目的基本情況是：

甲乙雙方針對甲方開發_______項目，開展銷售代理合作。甲方信任乙方在市場營銷方面的專業能力，聘請乙方代理銷售產品。乙方憑借營銷代理方面的專業能力，把項目操作好。

二、前期工作由甲乙雙方各自負責。

甲方應做好以下工作：

1.按計劃開展項目營銷進度，貨源到位、產品知識以及安裝技術的培訓支持;2.建立順暢的.合作溝通管道、合理的溝通機制。

乙方應做好以下工作：

1.安排相關人員到位，積極參加產品、安裝技術的的培訓學習;

2.銷售方案的確定;

3.資金到位。

三、在甲乙雙方完成前期工作基礎上，雙方商定______年______月______日簽訂正式合同。

四、本意向書是雙方合作的基礎。甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式合同為準。

甲方：_________________乙方：_________________

______年______月______日

工程合作意向書篇六

乙方：____________

經甲乙雙方友好協商，本著公平，誠實，互信，公平合作，互惠互利的基礎上就裝飾建筑工程合作事宜上達成以下協議：

第一條合作宗旨

在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現工程利潤的最大化。

第二條甲乙雙方的職責

(2)甲方負責工程項目材料采購及資金管理

(3)乙方負責甲方簽訂了建筑施工合同工程的承建工作及材料的斂收

第三條甲乙雙方的權利和義務

(3)甲方有權利和義務協助乙方協調各參建單位或人員的.關系

(7)甲方按時保質保量及時組織工程施工過程中的材料提供

第四條甲乙雙方的利潤分配

(1)單項工程完工后，甲方占利潤的75%，乙方占利潤的25%

(2)乙方每月領取人民幣3000元，作為乙方日常開銷，利潤結算時扣除

(3)單項工程完工后在7工作日內，甲乙雙方就所完工程進行利潤決算。

第五條合同生效與終止

1.本合同自訂立之日起生效。

2.雙方同意終止合同

第六條合同份數

本合同正本兩份具有同等效力，雙方簽字生效，由甲乙雙方分別保存

甲方：________(章)乙方：________(章)

____年____月____日____年____月____日

工程合作意向書篇七

乙方：_____

為開拓市場，增強競爭力，提高市場占有份額，保質、保量按時完成工程任務，并做好完工后的保修工作，維護甲、乙雙方的信譽，甲乙雙方通過友好協商，決定就《鐘山區大河鎮20xx年度鄉村旅游項目太陽能路燈采購項目》工程項目簽訂本協議書，供雙方共同遵守。

一、合作方式：

1.授權合作：中標后甲方與業主簽訂施工合同，甲方授權乙方代表甲方施工，乙方負責經營工程項目內容包括（投標、工程實施、竣工結算、完工后保修、貨款回籠、稅費繳納等所有經營內容），乙方經營工程項目自負盈虧。

2.甲乙雙方合作項目中，如果有甲方能生產的產品，在同等條件下，必須使用甲方生產的產品，業主指定的產品除外。

3.本項目所有的資金投入，全部由乙方負責。所有款項必須劃入甲方賬戶，進行單項合同的往來最終結算。乙方在付清與甲方所有合同約定的貨款后，業主支付的工程款富余金額，甲方在七天內按時劃入乙方指定的賬戶內，不得以任何理由拖欠。如在7天內甲方沒有按時劃入乙方指定的賬戶內，按工程款富余金額1/1000利率每日賠償。

二、相關收費：

1.項目樣品費：甲方提供乙方投標樣品一套（燈桿50cm，30w燈頭，120ah膠體蓄電池，100w電池板，控制器）。甲方提供的投標樣品若中標后，安裝樣品必須與投標樣品一致，若樣品不一致，發生的一切經濟損失由甲方承擔。中標后，甲方將投標樣品中50cm燈桿更換成一根完整燈桿，收費金額按安裝樣品一套單價收取。若未中標，50cm燈桿不更換，收費金額為20xx元。樣品金額在投標前收取。

2.根據標書的制作收取制作費用2500元。凡乙方需以公司名義投標項目，投標文件統一由甲方管理中心安排制作(投標文件統一由甲方管理中心安排制作：投標文件的制作必須滿足招標文件規定的`所有要求，投標文件若因甲方投標標書的原因廢標，標書制作費用由甲方負責)。經公司許可，乙方可自行進行投標文件制作，交甲方管理中心審核合格后方可蓋章封標，乙方自行制作標書時，甲方不再收取該費用。

3.稅金繳納：

1)乙方貨款到達公司賬戶中（投標后的項目總價），甲方扣除8%的稅金，將剩余款項支付給乙方。

4.其他費用：

1)如果乙方要求甲方派駐項目管理人員或派送資質文件。甲方派駐項目管理人員工資按200元/天（從出發當日計算），派送資質文件工資按150元/天（從出發當日計算），往返路費、餐費、住宿等差旅費用由乙方負責，以上費用由乙方直接劃至甲方指定賬戶。

2)如需繳納投標保證金，乙方提前轉帳給甲方，甲方應按招標時間要求提前匯入招標人指定帳戶，等投標結束后，投標保證金回到甲方賬戶后，甲方應將投標保證金在七個工作日內如數退還給乙方。

3)若相關項目工程涉及糾紛由乙方負責協調解決并承擔相應費用，如涉及訴訟案件，相應的訴訟費、鑒定費、律師服務費、差旅費等費用及調解、判決結果均由乙方承擔，甲方有權從乙方應領取的工程款項中扣除。

三、項目管理：

1.甲方中標簽合同后，該項目后續相關工作由乙方自行負責。

2.甲方向乙方提供投標所需的全部資料，如需要甲方提供資質原件驗證，甲方將派人員送到項目目的地，所需的差旅費用由乙方負責。

3.乙方完整地執行工程的全部細節直至工程竣工驗收，并將中標通知書、合同、竣工驗收資料等與工程有關的所有資料交壹份原件給予甲方存檔。

4.甲方對建設方簽訂的合同規定，同時對乙方具有同等的法律效力。乙方必須嚴格按照同建設方簽訂的合同執行，如果乙方未能按照合同執行，則由此產生的一切后果，均由乙方自行承擔，甲方有權采取一切措施對乙方進行懲罰。

5.該協議執行過程中，所產生安全責任事故，全部由乙方承擔責任并處理完善。乙方發生的債權債務由乙方清理，如因債務不清發生的各種糾紛和法律處罰，概由乙方負責。

四、經濟責任：

1.乙方聯系承接工程業務過程中所發生的一切費用包括招標費用均由乙方承擔。

2.乙方在聯系承接工程業務過程中，未經甲方授權，行為人自己的行為所導致的經濟及法律責任由行為人自負，甲方不承擔任何連帶責任。（提倡守法經營、廉潔自律，不得搞不正之風，如出現行賄的行為，責任自負）。

3.乙方聯系工程投標（包括中標后），甲方有責任予以配合并保證乙方工作的順利進行，但乙方應承擔甲方為此工作所發生的一切費用。

4.乙方應當按與業主簽訂的工程項目合同中的有關條款嚴格執行，并以此承擔合同規定的所有責任與義務。

5.在施工過程中，甲方對乙方施工質量進行檢查、貫標過程以及工程申報獲獎驗收所發生的費用均由乙方承擔。

六、安全責任：

1.該項目中標后，乙方使用甲方名義簽訂合同，項目安裝等由乙方自行負責，相關的安全問題由乙方自行負責。

七、其它事項：

1.未經甲方同意，乙方不得以甲方及所屬項目的名義擅自私刻任何印章。確有需要刻制的，應向甲方提出書面申請，經甲方書面批準后統一刻制，并在甲方備案。印章的管理遵照甲方印章管理制度執行。對擅自私刻章、擅自開設銀行賬戶或擅自擔保借款的，甲方將嚴肅查處并予以處罰，處罰金額為20萬元。同時乙方應承擔一切責任，造成甲方損失的由乙方負責賠償，同時甲方保留進一步追究乙方法律責任的權利。

2.在本工程合同簽訂以前，甲方為本工程承擔的一切費用均由乙方全部承擔。

3.協議爭議的解決：本協議履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決。如協商不成，應向甲方所在地法院提起訴訟。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字生效，項目完全結束后協議自行失效。

九、公司收款賬戶信息：

開戶行：__________銀行

戶名：__________

卡號：_______________

開戶行名稱：

甲方_____開發有限公司乙方：_____工程有限公司

代表：__________代表：__________

電話：__________電話：__________

傳真：__________傳真：__________

簽訂日期：__________簽訂日期：__________

工程合作意向書篇八

甲方代表：_________ 聯系電話：_________

乙方(公司名稱)：_________________________(以下簡稱乙方)

乙方代表：_________ 聯系電話：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑工程承包合同條例》及其他有關法律規定，本著平等互利、公平誠信、精誠合作的原則，甲乙雙方就本項目的施工達成如下意向：

第一條、經甲方對乙方審核，甲方擬委托乙方就甲方_____________工程進行承包。

第二條、乙方必須保證所提供的承包工程要求的相關資質證明材料真實、合法、有效。

第三條：技術服務

乙方必須指派技術負責人和配齊技術人員，嚴格按照甲方提供的設計圖紙和作業規程進行施工。乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并向甲方提供施工人員學習記錄，保證在整個施工過程中正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁安排施工。

第四條：安全管理

1、乙方必須服從甲方的安全管理與協調，執行各種安全指令。依據安全生產法律法規、礦安全管理制度、規程進行施工。

2、乙方必須指派專職安全生產管理人員或安全監督人員，必須按時參加甲方組織的各種安全檢查和會議。

3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單(包括臨時增補或調換人員)與考試成績報給甲方備案。

第五條：現場管理

乙方必須配齊現場管理(包括跟班管理人員)，跟班管理人員必須持有有關部門核發的合格有效的安全資格證書，服從甲方的安全管理和參加甲方組織的安全培訓。乙方必須保證現場正常跟班，跟班管理人員不得無故更換，確需更換時，必須經甲方同意。

第六條：特殊工種

乙方必須配齊特種作業人員，特種作業人員必須持有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。特殊工種必須接受甲方的統一管理和參加甲方組織的安全培訓。

第七條：職工素質

乙方必須派駐有從事煤礦掘進三年以上工作經驗的施工工人，嚴格按照《煤礦安全規程》、《安全操作規程》進行施工，工人必須嚴格遵守甲方的規章制度，發現"三違"，甲方有權進行處罰。

第八條: 入駐規定

招標程序完畢后，甲乙雙方于2日內簽定工程承包合同，合同簽定3日內，乙方必須派人入駐施工現場進行施工。

第九條： 甲乙雙方聯系方式及響應時間：甲乙雙方應以調度會議、安全辦公會議等有關會議統一協調安排工作，并將內部聯系單、傳真、等以書面形式送達對方。

第十條、承包方式：除建設方提供的設備及材料外，乙方包工包料。

第十一條、結算方式：

以集團公司財務結算規定執行。

第十二條、材料采購與供應

1、乙方根據協議約定，甲乙雙方共同按照設計規范的要求，采購工程所需要的材料設備，并提供產品合格證明，在到貨24小時內通知甲方驗收，對不合格的產品，由乙方按甲方要求的時間運出施工現場，主要建設材料須經甲乙雙方認可。如因材料質量造成的工期延誤，合同工期不予延期。

2、根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

第十三條、甲方職責與權力：

1、甲方搞好"三通一平"工作，辦理好屬于甲方應該辦理的一切手續。

2、甲方應在開工前向乙方進行現場交底，做好各項進場必備條件，說明注意事項。

3、負責及時按進度撥付工程款給乙方，委派好技術管理人員，協助乙方工作，并協調乙方及時解決施工中發生的技術難題。

4、負責協調與當地政府和周邊地區的關系，較好的處理好乙方提出的合理化意見和建議，并督促控制乙方在施工過程中的質量、安全與進度。

第十四條、乙方職責與權利：

1、參加甲方組織的施工設計方案現場交底。

2、乙方在施工期間全面承擔乙方工程的管理和施工職責，對工程質量、安全、進度負責，保證所供材料質量。

3、在施工期間，乙方應精心組織和編制施工組織設計，負責按照施工組織設計施工。

4、嚴守操作規程，接受甲方、監理及所委派代表的質量檢查與技術監督，收集和整理好各項技術資料存檔。服從、聽取甲方的正確指揮。

第十五條、工期延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1、工程量變化和設計變更;

2、一周內，非乙方原因停水、停電累計超過8小時;

3、不可抗力;

4、合同約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。

5、甲方分包工程造成的工程延誤。

第十六條、隱蔽工程，中間驗收

對隱蔽工程，乙方隨時通知甲方及監理，經甲方與監理驗收合格并簽字后，方可進行下一道工序的施工。

第十七條、本意向書，不具備法律效應，只作為雙方合作意向聲明。

第十八條、甲乙雙方商定_____年_____月_____日簽訂正式合同。

第十九條、本協議一式肆份，甲乙雙方各貳份，經雙方簽字蓋章后生效，本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以正式合同為準。

甲方代表簽字：__________ 乙方代表簽字：__________

_____年_____月_____日