在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

解除房屋買賣合同篇一

乙方：_______________

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方 ：___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

解除房屋買賣合同篇二

甲方： _____市 _____________房地產開發公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方，將購房貸款 萬元退還給 分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金 萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章: 乙方簽字：

負責人簽字：乙方身份證號碼：

年 月 日????????年 月 日

解除房屋買賣合同篇三

原告：______________，性別：______________，民族：______________，_____________年_____月_____日出生，現住址：_____________，聯系電話：_____________

被告：______________法定代表人：______________注冊地址：_____________實際經營地：_________________聯系電話：______________

案由：_________________商品房預售合同糾紛

訴訟請求：_________________

一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預售合同》。

二、被告返還原告已付購房款人民幣_____________元(辦理分期的寫首付金額，全款的寫全款金額)。

事實與理由：_________________

_____________年_____月_____日，原告就購買位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定，房屋總價款為_____________元，首付款為_____________元，其余_____________元采取銀行貸款方式支付。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年_____月_____日

解除房屋買賣合同篇四

甲方：市房地產開發公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章

甲方身份證號碼：

乙方簽字：

乙方身份證號碼：

負責人簽字：

年月日

解除房屋買賣合同篇五

甲方(賣方)：_______________身份證號碼：_______________

乙方(買方)：_______________身份證號碼：_______________

甲乙雙方已于____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂《房屋買賣合同》，現甲乙雙方經協商一致取消上述交易，并解除合同事宜達成如下協議：

一、甲乙雙方一致同意解除____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂的《房屋買賣合同》;

二、由于該次交易而收取之定金、房款甲方應在簽訂本合同時返還乙方，雙方不再追究對方的其他法律責任。

三、本協議一式三份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。

四、未盡事宜，雙方可另行協商并在備注或補充協議內訂明。

備注：_______________

甲方(簽字)：_______________乙方(簽字)：_______________

日期：_______________

解除房屋買賣合同篇六

甲方：_________________

乙方：_________________

丙方：__________________________________

鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋，三方分別或共同簽署了相關法律文件(文件名稱及編號：_________________

)，現經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：_________________

1.本協議一經生效，甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關于上述房屋買賣、代理及相關協議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協議書所確定之責任外，甲乙丙三方互不承擔其它任何責任。

2.本協議生效之日起個工作日內，甲方應履行下列義務：_________________

3.1

3.2

3.3

3.4

3.本協議生效之日起個工作日內，乙方應履行下列義務：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

4.本協議生效之日起個工作日內，丙方應履行下列義務：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

5因履行本解約協議所引起的或與此相關的任何爭議，三方應友好協商解決，協商不成的，可向丙方所在地人民法院訴訟解決。

6本協議一式三份，三方各執一份。

(此頁無正文)

甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________

證件名稱及編號：_________________證件名稱及編碼：_________________

聯系地址：_________________聯系地址：_________________

聯系電話：_________________聯系電話：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

丙方(章)：_________________

住所：_________________

經辦人：_________________

聯系電話：_________________

本文件簽署日期：_________________

解除房屋買賣合同篇七

甲方：___________________

乙方：___________________

甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為：___________________的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣合同》。現雙方經友好協商，達成如下一致意見：

1.甲方同意按本協議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜，依該契約的約定，甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣______元，除尚未歸還之__行貸款外，甲方需向乙方實際支付人民幣______元。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行，并向乙方提供__行的收據，做為乙方與__行解除借款合同的依據。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付款項計______元，以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據。

3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房價款的，自本協議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應向貸款__行支付的抵押貸款月均還款，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

4.甲方按本協議第2條第款約定執行完畢后，雙方另行簽訂解約協議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建筑享有任何權利，甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協商。

5.甲方向乙方支付全款計______元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續之全部所需文件。

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。

7.本協議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方：___________________乙方：___________________

代表：___________________代表：___________________

______年______月______日

解除房屋買賣合同篇八

原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：_________________

1，判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元，評估費__________元;

2，判決被告四在交通強制險及第三者責任保險限額內承擔賠償責任;

3，判決上述四被告承擔本案訴訟費

事實與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

解除房屋買賣合同篇九

原告：________________，________________，________________族，現就職于__________________，電話：________________;

被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、_____________;

3、_____________。

事實和理由

________________;

________________;

________________;

________________。

此致

________________市________________區人民法院

具狀人：________________

________________年________________月________________日

解除房屋買賣合同篇十

原告：_________________，女，漢族，現就職于________________市，電話：___________________

被告：________________河北_____________，地址：_________________市_______________路_______________號，法定代表人：_________________，電話：________________

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20021年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

_______________市_______________區人民法院

具狀人：________________王_______________

________年____月____日

附：________________本訴狀一式二份

證據件

解除房屋買賣合同篇十一

甲方：市房地產開發公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方

蓋章

乙方簽字：

負責人簽字：

乙方身份證號碼：

年月日