合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇一

地址：

郵編：

電話：

法定代表人：

職務：

賣方：

地址：

郵編：

電話：

法定代表人：

職務：

買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條標的物品名、規格、數量及單價

品名：。

規格：。

數量：。

單價：。

第二條合同總值：(大寫)。

第三條原產國別及制造廠商。

第四條裝運港。

第五條目的港。

第六條裝運期

分運：。

轉運：。

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不至由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：。

第九條保險

在cif條款下：由賣方出資按%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條付款條件

1.買方在裝運期前天，通過銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的%，計。該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

b.商業發票一式份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式份，注明每包貨物數量、毛重和凈重。

d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式份。

e.已交付全套技術文件的確認書一式份。

f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳副本份。

g.在cif條款下：全套按發票金額%投保的保險費。

2.賣方在裝運后天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港運輸公司。

3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在天內，承付合同金額的百分之，金額為。

4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由方承擔。

第十一條裝運條件

1.賣方必須在裝運前天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

2.賣方必須在裝運前天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢后小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，高米，賣方須在裝船期前天向買方提供份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

5.在cfr條款下：如果由于賣方未及時按本條第3款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件

1.下述全套(中/英)文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外，在簽訂合同天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗

1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請國出入境檢驗檢疫局(以下稱ciq)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責外，買方在貨物抵達目的港后天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排ciq檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書來不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期天。

第十五條索賠

1.若賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種賠償：

a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規定的規格、質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書后個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁

由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

1.提交仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2.提交(地點)的仲裁委員會仲裁。

3.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的%。罰金率按每星期%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期星期，買方有權撤銷合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款

本合同由雙方于 年 月 日在國市用文簽署，正本一式份，買賣雙方各執份，合同以下述款為生效方式：

1.立即生效。

2.合同簽署后天內，由雙方交換確認書后生效。

(以下無正文，為合同簽署頁)

買方(簽章)： 賣方(簽章)：

法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二

買方：

地址：

郵編：

電話：

法定代表人：

職務：

賣方：

地址：

郵編：

電話：

法定代表人：

職務：

買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條標的物品名、規格、數量及單價

品名：。

規格：。

數量：。

單價：。

第二條合同總值：(大寫)。

第三條原產國別及制造廠商。

第四條裝運港。

第五條目的港。

第六條裝運期

分運：。

轉運：。

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不至由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：。

第九條保險

在cif條款下：由賣方出資按%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條付款條件

1.買方在裝運期前天，通過銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的%，計。該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

b.商業發票一式份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式份，注明每包貨物數量、毛重和凈重。

d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式份。

e.已交付全套技術文件的確認書一式份。

f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳副本份。

g.在cif條款下：全套按發票金額%投保的保險費。

2.賣方在裝運后天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港運輸公司。

3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在天內，承付合同金額的百分之，金額為。

4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由方承擔。

第十一條裝運條件

1.賣方必須在裝運前天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

2.賣方必須在裝運前天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢后小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，高米，賣方須在裝船期前天向買方提供份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

5.在cfr條款下：如果由于賣方未及時按本條第3款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件

1.下述全套(中/英)文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外，在簽訂合同天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗

1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請國出入境檢驗檢疫局(以下稱ciq)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責外，買方在貨物抵達目的港后天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排ciq檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書來不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期天。

第十五條索賠

1.若賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種賠償：

a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規定的規格、質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書后個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁

由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

1.提交仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2.提交(地點)的仲裁委員會仲裁。

3.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的%。罰金率按每星期%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期星期，買方有權撤銷合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款

本合同由雙方于 年 月 日在國市用文簽署，正本一式份，買賣雙方各執份，合同以下述款為生效方式：

1.立即生效。

2.合同簽署后天內，由雙方交換確認書后生效。

(以下無正文，為合同簽署頁)

買方(簽章)： 賣方(簽章)：

法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇三

合同編號：_________

買方：____________

法定住址：________

法定代表人：______

職務：____________

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：________

郵政編碼：________

聯系人：__________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：________

賣方：____________

法定住址：________

法定代表人：______

職務：____________

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：________

郵政編碼：________

聯系人：__________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：________

鑒于買方為_________需要同意購買，賣方同意出售下列貨物，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

1.名稱：_________

2.品種：_________

3.規格：_________

4.質量：按下列第_________項執行：

（1）以實物表示貨物質量。包括憑成交貨物的實際品質和憑樣品兩種方法。根據提供樣品者的不同可分為：賣方樣品，買方樣品，對等樣品。

（2）以說明表示商品質量。即以文字、圖表、照片等方式說明商品質量。

a.憑規格買賣：利用一些足以反映商品品質的主要指標，如化學成分、含量、純度、性能、容量、長短、粗細等來確定貨物的品質；

b.憑等級買賣：通過同一類商品按規格上的差異，分為品質優劣各不相同的若干等級來確定貨物的品質；

c.憑標準買賣：通過由國家或有關政府主管部門、同業公會、交易所或國際性的工商組織規定標準作為說明和評定商品品質的依據；

d.憑說明書買賣：以說明書并附以圖樣、照片、設計圖紙、分析表及各種數據來說明n商品的具體性能和結構特點，主要適用于機、電、儀等技術密集型產品；

e.憑品牌或商標買賣：只憑商品的商標或品牌進行買賣，而無須對品質提出詳細要求。

（3）按雙方商定要求執行，具體約定貨物質量要求：_________.

1.數量：_________.具體由雙方當事人根據政策、外商資信及市場行情，合理商定。允許的溢短裝數量為相當于信用證總金額5%的貨物數量。

2.計量單位和計量方法：按下列第_________項執行：

（1）毛重：貨物本身的重量加包裝物的重量，一般適用于低值商品。

（2）凈重：貨物本身的重量，即除去包裝物后的商品實際重量。

（3）公量：在計算貨物重量時，用科學儀器抽去商品中所含的水分，再加上標準含水量所求得的重量。適用于棉花、羊毛、生絲等具有較強吸濕性的商品。

（4）理論重量：對某些按固定規格生產和買賣的商品，每件重量大體相同，可以從件數推算出總量。

（5）法定重量：一些國家海關法規定，商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為征稅的法定重量。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：_________.

1.須用堅固的木箱或紙箱包裝，適合長途海運/郵寄/空運和多次搬運、裝卸及適應氣候的變化。并具備良好的防潮、防霉、防銹、防腐蝕及抗震能力，不能造成運輸過程中箱件破損，貨物散失。以商品的存放和運輸安全為前提，保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵目的地。

2.包裝箱內的商品均應系加標簽，注明合同號、商品名稱、質量、規格、數量等并附有完整的維護保養、操作使用說明書、出廠合格證等。

3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記：

（1）合同號；

（2）目的站/碼頭/機場；

（3）收貨人；

（4）貨物名稱、規格；

（5）箱號/件號；

（6）毛重/凈重（公斤）；

（7）體積（長×寬×高，以毫米表示）

4.在運輸包裝內裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險貨物時，都必須在運輸包裝上標明用于各種危險品的標志，以示警告，使裝卸、運輸和保管人員按貨物特性采取相應的防護措施，以保護物資和人身的安全。

5.每一包裝的尺寸、毛重、凈重以及其它必要的注意出項，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等，無論何時如有必要應以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。

6.凡由于賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發現，一經證實，賣方應負責及時補齊、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞和丟失時，買方應立即向承運部門提出異議，索取商務證明，并通知賣方_________天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及保險公司交涉，買方協助賣方盡快處理，同時賣方應盡快向買方補供貨物以滿足合同需要。

7.包裝費用由_________方承擔。

1.運輸方式：按下列第（_________）項執行：

（1）海洋運輸：

按經營方式不同，又分為以下兩種：

a.租船運輸：可以裝運各種合法貨物，以運輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。

b.班輪運輸：適合于運輸小批量的貨物。

（2）鐵路運輸：

運行速度快、載運量較大、受氣候影響小、準確性和連續性強。

（3）航空運輸：

運送迅速；節省包裝、保險和儲存費用；可以運往世界各地而不受河海和道路限制；安全準時。適合于運輸易腐、鮮活、季節性強、緊急需要的商品。

（4）郵政運輸：簡便、快捷。

2.運輸單據：

（1）海運提單：

全套潔凈已裝船提單，作成空白抬頭，由發貨人空白背書注明“運費到付”/“運費付訖”并通知目的港的買方。

（2）航空運單：

提供一份空運單，注明“運費到付”/“運費已付”，交付買方。

（3）航空郵包：

寄一份航空郵包收據給買方。

（4）_________.

3.運輸線路及費用負擔：

賣方應按雙方商定的合理運輸路線、工具、到達站（港/機場），委托承運單位發運貨物，力求裝足容量或噸位，從而節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站（港/機場）時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運。協商達成一致意見前，仍然按原合同執行。買方提出改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），因此增加的費用由買方負擔，如確有特殊情況由雙方協商解決。賣方改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），未經買方同意的，因此增加的費用應由賣方負擔。

4.接貨單位（或接貨人）_________.買方如要求變更接貨人，應在合同規定的交貨期限（月份或季度）前40天通知賣方，以便賣方編月度要車（船）計劃；必須由買方派人押送的，應在合同中明確規定；雙方對貨物的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確雙方和運輸部門的責任。

1.裝運時間：

從賣方收到買方信用證日期算起，_________天內予以裝船。

2.裝運港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

3.目的港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

4.分批裝運和轉運：

由買賣雙方協商確定是否訂立此條款。

5.裝運通知：

（1）賣方必須在裝運期前_________天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2、7米，高3米，賣方應在裝船前_________天，向買方提供_________份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前_________天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后_________天內到達裝運港，從第_________天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

（4）賣方在貨物全部裝運完畢后_________小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

6.滯期和速遣費用：

船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

如果在fob、cfr、fca、或cpt條件下發運貨物，應由買方負責投保。

如果在cif或cip條件下運送貨物，賣方應按發票金額的110%投保_________平安險，或_________水漬險，或_________一切險。另投附加險應包括：_________.

1.計價貨幣：_________；單位價格金額：_________；總價：_________.

2.付款方式：

（1）信用證。在賣方向買方提示由_________銀行開出的、以賣方為受益人的金額為_________的不可撤銷的銀行保函之日起三十日內，買方應向賣方支付合同總金額_________%的價款，即_________.

銀行保函有效期到：

_________裝運回后_________天，如果是分批裝運，則在最后一批貨物裝運后_________天；_________最后一批貨物到達卸貨港之日；_________貨物到達卸貨港之日后_________月。根據賣方裝運的貨物自動按比例減少保函金額。

（2）信用證-即期付款。

買方應于_________________合同規定的裝運期第一天（裝運日）前_____________日，____________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，_________簡式電報和信函方式出具以賣方的受益人、不可撤銷的、金額為_________的_________即期付款信用證_________議付信用證。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第500號出版物》為準”。

（3）信用證-延期付款。

買方應于_______________合同規定的裝運期的第一天（裝運日）前_______________日，__________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，__________簡式電報和信函方式，出具以賣方為受益人的、金額______的、不可撤銷的信用證，憑___即期________海運提單、航空運單、鐵路交貨通知或多式聯運單據________提示單據，進行_____承兌____延期付款_________議付。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下內容“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第5o0號出版物》為準?！?/p>

（4）托收-憑單付款（d/p）貨物裝運后，賣方應通過銀行向買方出具以買方為付款人的即期匯票并附上隊需單據。買方應于（委托銀行）提交匯票及所需單據時立即付款。

（5）托收-承兌交單（d/a）貨物裝運后，賣方應通過買方的銀行向買方出具以買方為付款人的，見票_________天付款的匯票及所需的單據以便承兌。買方應于賣方第一次出具匯票及所需的單據時立即承兌，并于匯票到期日付款。

（6）匯付。

買方應于：_________收到所需單據后______天內；____提單日后____天內，以____電匯，_____信匯，_________票匯方式將貨物發票金額貸款支付到賣方指定銀行的賣方帳戶。

3.有關單據。

賣方應準備并向買方提交如下單據：

（1）匯票。向_________（銀行的名稱，在信用證付款方式下）或_________買方（在托上付款方式下）出具匯票。

（2）運輸單據（選擇如下之一）

a.標明通知收貨人或_________的全套清潔已裝船提單，該提單為_________空白抬頭；_________空白背書，并注明_________運費已付或_________運費待付。

b.簽發給賣方不可轉讓的海洋運單，標明運費_________預付；_________已付或_________待付，通知_________

c.多式聯運單據

d.航空運輸單據（空運單據/空運貨單）；

e.鐵路運輸單據

f.信使及郵遞收據

（3）其它單據：需要原本_________份和副本_________份。

a.商業發票

b._________保險單_________保險憑證

c.由_________出具的質量檢驗證明/檢驗報告/分析證明

d.原產地證明_________forma（普惠制原產地證）

e.裝箱單

f.重量單

g._________發貨通知書_________裝船通知

（4）其它單據（如要需要）_________

4、銀行費用。依照根據上述選擇的付款方式，買方應承擔發生在_________開證行（如以信用證支付），_________托收行（如以d/p或d/a方式支付），_________匯付行（如以匯付方式支付），所在國的所有銀行費用。除非雙方另有約定。賣方應承擔發生在該國以外所有銀行費用。

1.檢驗的時間和地點

（1）在出口國檢驗

a.在產地檢驗，即貨物離開生產地點（如工廠、農場或礦山）之前_________天內，由賣方或其委托的檢驗機構人員或買方的驗收人員對貨物進行檢驗或驗收。在貨物離開產地之前的責任，由賣方承擔。

b.在裝運港/地檢驗，即以離岸質量、重量（或數量）為準。貨物在裝運港/地裝運前_________天內，由雙方約定的_________檢驗機構對貨物進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。檢驗機構對貨物檢驗后，貨物運抵目的港/地，買方如對貨物進行檢驗，即使發現質量、重量或數量有問題，也仍然有權向賣方提出異議和索賠。

2.在進口國檢驗

a.在目的港/地檢驗，即以到岸質量、重量（或數量）為準。在貨物運抵目的港/地卸貨后的_________天內，由雙方約定的目的港/地的_________檢驗機構進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。如果檢驗證書證明貨物與合同規定不符并確屬賣方責任，賣方應予負責。

b.在買方營業處所或最終用戶所在地檢驗。對一些需要安裝調試進行檢驗的成套設備、機電儀產品以及在卸貨口岸開件檢驗后難以恢復原包裝的商品，雙方可約定將檢驗時間和地點延伸和推遲至貨物運抵買方營業所或最終用戶的所在地后的_____________天內進行，并以該地約定的_________檢驗機構所出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的依據。

3.檢驗標準和方法

（1）根據《商檢法》規定，凡列入目錄的進出口商品，按照國家技術規范的強制性要求進行檢驗；沒在國家技術規范的強制性要求的，可以參照國家商檢部門指定的國外有關標準進行檢驗。法律、行政法規規定由其他檢驗機構實施檢驗的進出口商品或者檢驗項目，依照有關法律、行政法規的規定辦理。此外，合同雙方當事人還可以將買賣合同中規定的質量、數量和包裝條款作為檢驗的重要依據。

（2）商品檢驗的方法主要有感官檢驗、化學檢驗、物理檢驗、微生物檢驗等。

1.索賠依據：

買方有權在貨物到達_________最終目的地_________卸貨港后向檢驗機關申請檢驗貨物的權利。如果貨物的品質、規格、數量、重量、包裝及對安全、衛生或健康的要求不符合合同的規定則買方應向賣方發出索賠通知，并有權以上述條款規定的檢驗機構簽發的檢驗證明作為依據向賣方索賠，并在_________列出索賠理由。

2.索賠期限：

（1）貨物到達最終目的地之日后_________日內只要該日不超過貨物到達卸貨港之日后_________日；

（2）在保證期內發現故障或缺陷的情況下，最遲應在發現故障后_________周內。

3.賣方在收到本合同規定的檢驗機構出具的檢驗證明后不遲于_________日對買方的索賠要來作出答復。如果賣方未在上述期限內作出答復，則買方的索賠要求被視為接受。

與本合同有關及在執行本合同中由中國根據生效的稅收法律征收的所有稅收由_________支付。與本合同有關及在執行本合同中在中華人民共和國領土以外征收的所有稅收應由_________支付。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后______日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱'不可抗力'是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

本合同在下列任一情形下終止：

1.一方進入解體或倒閉階段；

2.一方被判為破產或其它原因致使資不抵債；

3.本合同已有效、全部得到履行；

4.雙方共同同意提前解除合同；

5.按仲裁機構的裁決，合同解除或終止；

6.因不可抗力致使合同目的不能實現的；

7.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

8.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

9.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁；

仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

仲裁費用由敗方承擔。

仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

2.依法向人民法院起訴。

在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________.

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

買方（蓋章）_________

賣方（蓋章）_________

法定代表人（簽字）___

法定代表人（簽字）___

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

簽訂地點：_____________

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇四

合同編號：_________

買方：____________

法定住址：________

法定代表人：______

職務：____________

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：________

郵政編碼：________

聯系人：__________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：________

賣方：____________

法定住址：________

法定代表人：______

職務：____________

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：________

郵政編碼：________

聯系人：__________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：________

鑒于買方為_________需要同意購買，賣方同意出售下列貨物，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

1.名稱：_________

2.品種：_________

3.規格：_________

4.質量：按下列第_________項執行：

（1）以實物表示貨物質量。包括憑成交貨物的實際品質和憑樣品兩種方法。根據提供樣品者的不同可分為：賣方樣品，買方樣品，對等樣品。

（2）以說明表示商品質量。即以文字、圖表、照片等方式說明商品質量。

a.憑規格買賣：利用一些足以反映商品品質的主要指標，如化學成分、含量、純度、性能、容量、長短、粗細等來確定貨物的品質；

b.憑等級買賣：通過同一類商品按規格上的差異，分為品質優劣各不相同的若干等級來確定貨物的品質；

c.憑標準買賣：通過由國家或有關政府主管部門、同業公會、交易所或國際性的工商組織規定標準作為說明和評定商品品質的依據；

d.憑說明書買賣：以說明書并附以圖樣、照片、設計圖紙、分析表及各種數據來說明n商品的具體性能和結構特點，主要適用于機、電、儀等技術密集型產品；

e.憑品牌或商標買賣：只憑商品的商標或品牌進行買賣，而無須對品質提出詳細要求。

（3）按雙方商定要求執行，具體約定貨物質量要求：_________.

1.數量：_________.具體由雙方當事人根據政策、外商資信及市場行情，合理商定。允許的溢短裝數量為相當于信用證總金額5%的貨物數量。

2.計量單位和計量方法：按下列第_________項執行：

（1）毛重：貨物本身的重量加包裝物的重量，一般適用于低值商品。

（2）凈重：貨物本身的重量，即除去包裝物后的商品實際重量。

（3）公量：在計算貨物重量時，用科學儀器抽去商品中所含的水分，再加上標準含水量所求得的重量。適用于棉花、羊毛、生絲等具有較強吸濕性的商品。

（4）理論重量：對某些按固定規格生產和買賣的商品，每件重量大體相同，可以從件數推算出總量。

（5）法定重量：一些國家海關法規定，商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為征稅的法定重量。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：_________.

1.須用堅固的木箱或紙箱包裝，適合長途海運/郵寄/空運和多次搬運、裝卸及適應氣候的變化。并具備良好的防潮、防霉、防銹、防腐蝕及抗震能力，不能造成運輸過程中箱件破損，貨物散失。以商品的存放和運輸安全為前提，保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵目的地。

2.包裝箱內的商品均應系加標簽，注明合同號、商品名稱、質量、規格、數量等并附有完整的維護保養、操作使用說明書、出廠合格證等。

3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記：

（1）合同號；

（2）目的站/碼頭/機場；

（3）收貨人；

（4）貨物名稱、規格；

（5）箱號/件號；

（6）毛重/凈重（公斤）；

（7）體積（長×寬×高，以毫米表示）

4.在運輸包裝內裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險貨物時，都必須在運輸包裝上標明用于各種危險品的標志，以示警告，使裝卸、運輸和保管人員按貨物特性采取相應的防護措施，以保護物資和人身的安全。

5.每一包裝的尺寸、毛重、凈重以及其它必要的注意出項，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等，無論何時如有必要應以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。

6.凡由于賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發現，一經證實，賣方應負責及時補齊、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞和丟失時，買方應立即向承運部門提出異議，索取商務證明，并通知賣方_________天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及保險公司交涉，買方協助賣方盡快處理，同時賣方應盡快向買方補供貨物以滿足合同需要。

7.包裝費用由_________方承擔。

1.運輸方式：按下列第（_________）項執行：

（1）海洋運輸：

按經營方式不同，又分為以下兩種：

a.租船運輸：可以裝運各種合法貨物，以運輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。

b.班輪運輸：適合于運輸小批量的貨物。

（2）鐵路運輸：

運行速度快、載運量較大、受氣候影響小、準確性和連續性強。

（3）航空運輸：

運送迅速；節省包裝、保險和儲存費用；可以運往世界各地而不受河海和道路限制；安全準時。適合于運輸易腐、鮮活、季節性強、緊急需要的商品。

（4）郵政運輸：簡便、快捷。

2.運輸單據：

（1）海運提單：

全套潔凈已裝船提單，作成空白抬頭，由發貨人空白背書注明“運費到付”/“運費付訖”并通知目的港的買方。

（2）航空運單：

提供一份空運單，注明“運費到付”/“運費已付”，交付買方。

（3）航空郵包：

寄一份航空郵包收據給買方。

（4）_________.

3.運輸線路及費用負擔：

賣方應按雙方商定的合理運輸路線、工具、到達站（港/機場），委托承運單位發運貨物，力求裝足容量或噸位，從而節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站（港/機場）時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運。協商達成一致意見前，仍然按原合同執行。買方提出改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），因此增加的費用由買方負擔，如確有特殊情況由雙方協商解決。賣方改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），未經買方同意的，因此增加的費用應由賣方負擔。

4.接貨單位（或接貨人）_________.買方如要求變更接貨人，應在合同規定的交貨期限（月份或季度）前40天通知賣方，以便賣方編月度要車（船）計劃；必須由買方派人押送的，應在合同中明確規定；雙方對貨物的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確雙方和運輸部門的責任。

1.裝運時間：

從賣方收到買方信用證日期算起，_________天內予以裝船。

2.裝運港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

3.目的港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

4.分批裝運和轉運：

由買賣雙方協商確定是否訂立此條款。

5.裝運通知：

（1）賣方必須在裝運期前_________天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2、7米，高3米，賣方應在裝船前_________天，向買方提供_________份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前_________天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后_________天內到達裝運港，從第_________天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

（4）賣方在貨物全部裝運完畢后_________小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

6.滯期和速遣費用：

船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

如果在fob、cfr、fca、或cpt條件下發運貨物，應由買方負責投保。

如果在cif或cip條件下運送貨物，賣方應按發票金額的110%投保_________平安險，或_________水漬險，或_________一切險。另投附加險應包括：_________.

1.計價貨幣：_________；單位價格金額：_________；總價：_________.

2.付款方式：

（1）信用證。在賣方向買方提示由_________銀行開出的、以賣方為受益人的金額為_________的不可撤銷的銀行保函之日起三十日內，買方應向賣方支付合同總金額_________%的價款，即_________.

銀行保函有效期到：

_________裝運回后_________天，如果是分批裝運，則在最后一批貨物裝運后_________天；_________最后一批貨物到達卸貨港之日；_________貨物到達卸貨港之日后_________月。根據賣方裝運的貨物自動按比例減少保函金額。

（2）信用證-即期付款。

買方應于_________________合同規定的裝運期第一天（裝運日）前_____________日，____________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，_________簡式電報和信函方式出具以賣方的受益人、不可撤銷的、金額為_________的_________即期付款信用證_________議付信用證。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第500號出版物》為準”。

（3）信用證-延期付款。

買方應于_______________合同規定的裝運期的第一天（裝運日）前_______________日，__________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，__________簡式電報和信函方式，出具以賣方為受益人的、金額______的、不可撤銷的信用證，憑___即期________海運提單、航空運單、鐵路交貨通知或多式聯運單據________提示單據，進行_____承兌____延期付款_________議付。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下內容“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第5o0號出版物》為準?！?/p>

（4）托收-憑單付款（d/p）貨物裝運后，賣方應通過銀行向買方出具以買方為付款人的即期匯票并附上隊需單據。買方應于（委托銀行）提交匯票及所需單據時立即付款。

（5）托收-承兌交單（d/a）貨物裝運后，賣方應通過買方的銀行向買方出具以買方為付款人的，見票_________天付款的匯票及所需的單據以便承兌。買方應于賣方第一次出具匯票及所需的單據時立即承兌，并于匯票到期日付款。

（6）匯付。

買方應于：_________收到所需單據后______天內；____提單日后____天內，以____電匯，_____信匯，_________票匯方式將貨物發票金額貸款支付到賣方指定銀行的賣方帳戶。

3.有關單據。

賣方應準備并向買方提交如下單據：

（1）匯票。向_________（銀行的名稱，在信用證付款方式下）或_________買方（在托上付款方式下）出具匯票。

（2）運輸單據（選擇如下之一）

a.標明通知收貨人或_________的全套清潔已裝船提單，該提單為_________空白抬頭；_________空白背書，并注明_________運費已付或_________運費待付。

b.簽發給賣方不可轉讓的海洋運單，標明運費_________預付；_________已付或_________待付，通知_________

c.多式聯運單據

d.航空運輸單據（空運單據/空運貨單）；

e.鐵路運輸單據

f.信使及郵遞收據

（3）其它單據：需要原本_________份和副本_________份。

a.商業發票

b._________保險單_________保險憑證

c.由_________出具的質量檢驗證明/檢驗報告/分析證明

d.原產地證明_________forma（普惠制原產地證）

e.裝箱單

f.重量單

g._________發貨通知書_________裝船通知

（4）其它單據（如要需要）_________

4、銀行費用。依照根據上述選擇的付款方式，買方應承擔發生在_________開證行（如以信用證支付），_________托收行（如以d/p或d/a方式支付），_________匯付行（如以匯付方式支付），所在國的所有銀行費用。除非雙方另有約定。賣方應承擔發生在該國以外所有銀行費用。

1.檢驗的時間和地點

（1）在出口國檢驗

a.在產地檢驗，即貨物離開生產地點（如工廠、農場或礦山）之前_________天內，由賣方或其委托的檢驗機構人員或買方的驗收人員對貨物進行檢驗或驗收。在貨物離開產地之前的責任，由賣方承擔。

b.在裝運港/地檢驗，即以離岸質量、重量（或數量）為準。貨物在裝運港/地裝運前_________天內，由雙方約定的_________檢驗機構對貨物進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。檢驗機構對貨物檢驗后，貨物運抵目的港/地，買方如對貨物進行檢驗，即使發現質量、重量或數量有問題，也仍然有權向賣方提出異議和索賠。

2.在進口國檢驗

a.在目的港/地檢驗，即以到岸質量、重量（或數量）為準。在貨物運抵目的港/地卸貨后的_________天內，由雙方約定的目的港/地的_________檢驗機構進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。如果檢驗證書證明貨物與合同規定不符并確屬賣方責任，賣方應予負責。

b.在買方營業處所或最終用戶所在地檢驗。對一些需要安裝調試進行檢驗的成套設備、機電儀產品以及在卸貨口岸開件檢驗后難以恢復原包裝的商品，雙方可約定將檢驗時間和地點延伸和推遲至貨物運抵買方營業所或最終用戶的所在地后的_____________天內進行，并以該地約定的_________檢驗機構所出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的依據。

3.檢驗標準和方法

（1）根據《商檢法》規定，凡列入目錄的進出口商品，按照國家技術規范的強制性要求進行檢驗；沒在國家技術規范的強制性要求的，可以參照國家商檢部門指定的國外有關標準進行檢驗。法律、行政法規規定由其他檢驗機構實施檢驗的進出口商品或者檢驗項目，依照有關法律、行政法規的規定辦理。此外，合同雙方當事人還可以將買賣合同中規定的質量、數量和包裝條款作為檢驗的重要依據。

（2）商品檢驗的方法主要有感官檢驗、化學檢驗、物理檢驗、微生物檢驗等。

1.索賠依據：

買方有權在貨物到達_________最終目的地_________卸貨港后向檢驗機關申請檢驗貨物的權利。如果貨物的品質、規格、數量、重量、包裝及對安全、衛生或健康的要求不符合合同的規定則買方應向賣方發出索賠通知，并有權以上述條款規定的檢驗機構簽發的檢驗證明作為依據向賣方索賠，并在_________列出索賠理由。

2.索賠期限：

（1）貨物到達最終目的地之日后_________日內只要該日不超過貨物到達卸貨港之日后_________日；

（2）在保證期內發現故障或缺陷的情況下，最遲應在發現故障后_________周內。

3.賣方在收到本合同規定的檢驗機構出具的檢驗證明后不遲于_________日對買方的索賠要來作出答復。如果賣方未在上述期限內作出答復，則買方的索賠要求被視為接受。

與本合同有關及在執行本合同中由中國根據生效的稅收法律征收的所有稅收由_________支付。與本合同有關及在執行本合同中在中華人民共和國領土以外征收的所有稅收應由_________支付。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后______日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱'不可抗力'是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

本合同在下列任一情形下終止：

1.一方進入解體或倒閉階段；

2.一方被判為破產或其它原因致使資不抵債；

3.本合同已有效、全部得到履行；

4.雙方共同同意提前解除合同；

5.按仲裁機構的裁決，合同解除或終止；

6.因不可抗力致使合同目的不能實現的；

7.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

8.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

9.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁；

仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

仲裁費用由敗方承擔。

仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

2.依法向人民法院起訴。

在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________.

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

買方（蓋章）_________

賣方（蓋章）_________

法定代表人（簽字）___

法定代表人（簽字）___

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

簽訂地點：_____________

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇五

買方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

賣方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條合同總值

第三條原產國別及制造廠商

第四條裝運港

第五條目的港

第六條裝運期

________分運：

________轉運：

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

第九條保險

在cif條款下：

由賣方出資按___發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條付款條件

1、買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____。該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

ａ.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

ｂ.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

ｃ.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

ｄ.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

ｅ.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

ｆ.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。

ｇ.在cif條款下

2、全套按發票金額___投保____的保險費。

3、賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

4、銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____。

5、按本合同第___條和___條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

6、所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條裝運條件

7、賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

8、賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

9、賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

10、如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供___份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

11、在cfr條款下：如果由于賣方未及時按___條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及

時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件

1、下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

ａ.基礎設計圖。

ｂ.接線說明書、電路圖、氣／液壓連圖。

ｃ.易磨損件的制造圖紙和說明書。

ｄ.零配件目錄。

ｅ.安裝、操作和維修說明書。

2、此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗

__賣方／制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

__在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

__如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第___條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

__如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

第十五條索賠

__若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第___條、第___條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

ａ.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

ｂ.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

ｃ.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長

__若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

1、如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2、受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3、不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁

由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過___協商解決，如果不能解決，按下述第()項仲裁：

1、提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2、提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的___。罰金率按每星期___計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款

本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述()款為生效方式：

1、立即生效。

2、合同簽署后____天內，由雙方交換確認書后生效。

買方：____________

簽名：____________

賣方：____________

簽名：____________

簽署日期：____年__月__日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇六

買方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

賣方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條合同總值

第三條原產國別及制造廠商

第四條裝運港

第五條目的港

第六條裝運期

________分運：

________轉運：

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

第九條保險

在cif條款下：

由賣方出資按___發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條付款條件

1、買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____。該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

ａ.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

ｂ.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

ｃ.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

ｄ.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

ｅ.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

ｆ.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。

ｇ.在cif條款下

2、全套按發票金額___投保____的保險費。

3、賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(ｆ除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

4、銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____。

5、按本合同第___條和___條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

6、所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條裝運條件

7、賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

8、賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

9、賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

10、如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供___份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

11、在cfr條款下：如果由于賣方未及時按___條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及

時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件

1、下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

ａ.基礎設計圖。

ｂ.接線說明書、電路圖、氣／液壓連圖。

ｃ.易磨損件的制造圖紙和說明書。

ｄ.零配件目錄。

ｅ.安裝、操作和維修說明書。

2、此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗

__賣方／制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

__在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

__如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第___條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

__如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

第十五條索賠

__若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第___條、第___條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

ａ.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

ｂ.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

ｃ.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長

__若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

1、如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2、受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3、不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁

由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過___協商解決，如果不能解決，按下述第()項仲裁：

1、提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2、提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的___。罰金率按每星期___計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款

本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述()款為生效方式：

1、立即生效。

2、合同簽署后____天內，由雙方交換確認書后生效。

買方：____________

簽名：____________

賣方：____________

簽名：____________

簽署日期：____年__月__日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇七

合同號：__________________

日期：______年______月______日

簽約地點：__________________

電話：__________________

賣方：______________________________

地址：______________________________

電話：________________________

買方：____________________________

地址：__________________

電話：____________

買賣雙方同意按下列條款由買方購進，由賣方出售下列商品，訂立本合同：

1.品名及規格

數量

單價

總價

2.合同總值：

3.包裝：

4.保險：由賣方按發票金額110%投保。

5.嘜頭：

6.裝運口岸：

7.目的口岸：

8.裝運期限：

9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在銀行見單即付。該信用證必須在前開到賣方。信用證有效期為裝船后15天在到期。

10.裝運單據：賣方應提供下列單據。

(1)已裝船清潔提單;

(2)發票;

(3)裝箱單;

(4)保險單。

11.裝運條件：

(1)載運船由賣方安排，允許分批裝運，并允許轉船;

(2)賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.索賠：賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與合同規定不符的異議索賠，但賣方僅負責賠償由于制造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失，賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、并經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應于貨到目的地后3個月內提出，有關數量和(或)規格索賠異議應于貨到目的地后30天內提出。一切損失凡由于自然原因或屬于船方或保險公司責任范圍內者，賣方概不受理。如買方不能在合同規定期限內將信用證開出，或者開來的信用證不符合合同規定，而在接到賣方通知后，不能按期辦妥修正，賣方可以撤銷合同或延期交貨，并有權提出賠償要求。

13.不可抗力：因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。

14.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協議時，則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。

15.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字后，方為有效，任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。

自本合同簽訂后，以前有關本批交易的函電均作為無效。

16.備注：

買方：__________________賣方：____________

注：經買賣雙方以電傳或電報談妥條件，議定合同貨物品、數量、交貨期及價格等，爾后由賣方書就售貨合同，正式簽約后作為成交的依據。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年_____月______日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇八

合同號：__________________

日期：______年______月______日

簽約地點：__________________

電話：__________________

賣方：______________________________

地址：______________________________

電話：________________________

買方：____________________________

地址：__________________

電話：____________

買賣雙方同意按下列條款由買方購進，由賣方出售下列商品，訂立本合同：

1.品名及規格

數量

單價

總價

2.合同總值：

3.包裝：

4.保險：由賣方按發票金額110%投保。

5.嘜頭：

6.裝運口岸：

7.目的口岸：

8.裝運期限：

9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在銀行見單即付。該信用證必須在前開到賣方。信用證有效期為裝船后15天在到期。

10.裝運單據：賣方應提供下列單據。

(1)已裝船清潔提單;

(2)發票;

(3)裝箱單;

(4)保險單。

11.裝運條件：

(1)載運船由賣方安排，允許分批裝運，并允許轉船;

(2)賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.索賠：賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與合同規定不符的異議索賠，但賣方僅負責賠償由于制造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失，賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、并經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應于貨到目的地后3個月內提出，有關數量和(或)規格索賠異議應于貨到目的地后30天內提出。一切損失凡由于自然原因或屬于船方或保險公司責任范圍內者，賣方概不受理。如買方不能在合同規定期限內將信用證開出，或者開來的信用證不符合合同規定，而在接到賣方通知后，不能按期辦妥修正，賣方可以撤銷合同或延期交貨，并有權提出賠償要求。

13.不可抗力：因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。

14.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協議時，則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。

15.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字后，方為有效，任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。

自本合同簽訂后，以前有關本批交易的函電均作為無效。

16.備注：

買方：__________________賣方：____________

注：經買賣雙方以電傳或電報談妥條件，議定合同貨物品、數量、交貨期及價格等，爾后由賣方書就售貨合同，正式簽約后作為成交的依據。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年_____月______日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇九

買方：________________________（以下簡稱甲方）

賣方：________________________（以下簡稱乙方）

第一條產品質量

符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。

第二條產品驗收及提出異議的期限

買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員____________或____________驗收后簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨后十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。

第三條交貨方式：送貨上門；交貨地址：；運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。

第四條付款方式和付款期限：合同生效后，預付_________萬，第一次供貨開始在2個月內付_________%，余款6個月內付清并支付賣方月息_________%，超出上述期限的買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。

第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。

第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。

第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入模板。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十

買方：________________________（以下簡稱甲方）

賣方：________________________（以下簡稱乙方）

第一條產品質量

符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。

第二條產品驗收及提出異議的期限

買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員____________或____________驗收后簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨后十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。

第三條交貨方式：送貨上門；交貨地址：；運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。

第四條付款方式和付款期限：合同生效后，預付_________萬，第一次供貨開始在2個月內付_________%，余款6個月內付清并支付賣方月息_________%，超出上述期限的買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。

第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。

第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。

第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入模板。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十一

需方(甲方)： 合同編號：

供方(乙方)： 簽訂日期：

為了明確甲乙雙方得責任和義務，使雙方有關 購銷業務能夠健康有序得發展，經雙方共同磋商，特定立下列條款，以資共同恪守。

一、購銷貨物名稱： 。

二、質量要求

按乙方企業標準，或以甲乙雙方共同封存發樣品為準。

三、訂貨約定

1、甲方需要購貨時，需提前十天以上下訂單，每次訂貨先以電話商議或與業務負責人面談，然后由甲方或乙方業務負責人將訂貨單傳給乙方銷售部。每次可訂一車或數車生產計劃。

2、每次訂單甲方必須明確規格型號、價格數量、發貨日期等經雙方確認后方可有效。并與本合同具有同等得法律效力。

3、如甲方需要變動貨物得規格、數量及送貨日期，必須在乙方未生產之前補發傳真給乙方，否則甲方必須按原訂單收貨。

4、如乙方因發生不可抗力因素得影響(如：大型設備損壞、自然災害等)，造成停產等情況，使貨物不能按時送達的，乙方應及時把信息通知甲方。

5、按約定甲方未能按時支付貨款時，乙方有權拒付尚未交付或下批次發貨物，甲方因此造成得損失，乙方不承擔任何責任。

6、每次訂貨時得訂單作為該合同得附件，與該合同具有同等法律效力。

四、貨物交割得相關規定

1、運輸方式：汽車運輸，運費由

2、交貨地點：

3、貨物到達甲方，由甲方負責卸車，卸車費用及各種責任全部由甲方承擔。

4、甲方收貨后必須要在乙方銷售回執單上簽字、蓋章，以證明貨已收到。

5、甲方收到發票后必須在乙方銷售回執單上簽字說明以證明發票已收到。

五、驗收標準及異議提出期限

1、驗收標準及方法以本合同第二條為準，提出質量異議期限為收貨天，約定期限內無異議，視為產品合格。

2、合格損耗標準及計算方法：每頓±2公斤。

六、結算方式等約定

1、標得物所有權及風險自交付時起轉移，但甲方為履行支付價款義務的，標得物所有權屬于乙方所有。

2、結算方式：

3、結算期限：

七、違約責任及合同糾紛得解決方式

1、違約責任：由違約方按違約部分的20%支付違約金。

2、合同糾紛的解決方式：由雙方協商解決，協商不成由乙方所在地法院管轄。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。本合同未盡事宜待雙方再行協商后予以補充，補充約定與本合同具有同等法律效力。

九、其它約定事宜：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十二

需方(甲方)： 合同編號：

供方(乙方)： 簽訂日期：

為了明確甲乙雙方得責任和義務，使雙方有關 購銷業務能夠健康有序得發展，經雙方共同磋商，特定立下列條款，以資共同恪守。

一、購銷貨物名稱： 。

二、質量要求

按乙方企業標準，或以甲乙雙方共同封存發樣品為準。

三、訂貨約定

1、甲方需要購貨時，需提前十天以上下訂單，每次訂貨先以電話商議或與業務負責人面談，然后由甲方或乙方業務負責人將訂貨單傳給乙方銷售部。每次可訂一車或數車生產計劃。

2、每次訂單甲方必須明確規格型號、價格數量、發貨日期等經雙方確認后方可有效。并與本合同具有同等得法律效力。

3、如甲方需要變動貨物得規格、數量及送貨日期，必須在乙方未生產之前補發傳真給乙方，否則甲方必須按原訂單收貨。

4、如乙方因發生不可抗力因素得影響(如：大型設備損壞、自然災害等)，造成停產等情況，使貨物不能按時送達的，乙方應及時把信息通知甲方。

5、按約定甲方未能按時支付貨款時，乙方有權拒付尚未交付或下批次發貨物，甲方因此造成得損失，乙方不承擔任何責任。

6、每次訂貨時得訂單作為該合同得附件，與該合同具有同等法律效力。

四、貨物交割得相關規定

1、運輸方式：汽車運輸，運費由

2、交貨地點：

3、貨物到達甲方，由甲方負責卸車，卸車費用及各種責任全部由甲方承擔。

4、甲方收貨后必須要在乙方銷售回執單上簽字、蓋章，以證明貨已收到。

5、甲方收到發票后必須在乙方銷售回執單上簽字說明以證明發票已收到。

五、驗收標準及異議提出期限

1、驗收標準及方法以本合同第二條為準，提出質量異議期限為收貨天，約定期限內無異議，視為產品合格。

2、合格損耗標準及計算方法：每頓±2公斤。

六、結算方式等約定

1、標得物所有權及風險自交付時起轉移，但甲方為履行支付價款義務的，標得物所有權屬于乙方所有。

2、結算方式：

3、結算期限：

七、違約責任及合同糾紛得解決方式

1、違約責任：由違約方按違約部分的20%支付違約金。

2、合同糾紛的解決方式：由雙方協商解決，協商不成由乙方所在地法院管轄。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。本合同未盡事宜待雙方再行協商后予以補充，補充約定與本合同具有同等法律效力。

九、其它約定事宜：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十三

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

法定代表人：某某 職務：董事長。

被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：某某，經理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同?？墒?，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題?？墒聦嵤?，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十四

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

法定代表人：某某 職務：董事長。

被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：某某，經理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同?？墒?，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題?？墒聦嵤牵Y算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十五

買方：_________(下稱甲方)

地址：_________

郵編：_________

電話：_________

傳真：_________

電子郵箱：_________

賣方：_________(下稱乙方)

地址：_________

郵編：_________

電話：_________

傳真：_________

電子郵箱：_________

甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

1.名稱：_________

2.品種：_________

3.規格：_________(應注明產品的牌號或商標)。

4.質量，按下列第_________項執行：

(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。

1.數量：_________。

2.計量單位和方法：_________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)。

1.交貨時間：_________。

2.交貨地點：_________。

3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

1.驗收時間：

_________。

2.驗收方法：

_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準：

_________;

4.由誰負責驗收和試驗：

_________;

5.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：_________;

貨款的支付方式：_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的.全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定：_________。

(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

(4)乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

(5)乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

(6)貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

(7)乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_________日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的， 視為同意乙方發貨。

(8)其它：_________。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十六

買方：_________(下稱甲方)

地址：_________

郵編：_________

電話：_________

傳真：_________

電子郵箱：_________

賣方：_________(下稱乙方)

地址：_________

郵編：_________

電話：_________

傳真：_________

電子郵箱：_________

甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

1.名稱：_________

2.品種：_________

3.規格：_________(應注明產品的牌號或商標)。

4.質量，按下列第_________項執行：

(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。

1.數量：_________。

2.計量單位和方法：_________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)。

1.交貨時間：_________。

2.交貨地點：_________。

3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

1.驗收時間：

_________。

2.驗收方法：

_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準：

_________;

4.由誰負責驗收和試驗：

_________;

5.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：_________;

貨款的支付方式：_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的.全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定：_________。

(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

(4)乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

(5)乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

(6)貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

(7)乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_________日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的， 視為同意乙方發貨。

(8)其它：_________。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十七

（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

(注：以營業執照為準)

注：以實際辦公地址為準)

（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

(注：以營業執照為準)

(注：以實際辦公地址為準)

第一條甲方愿將貨件賣與乙方，約定年月日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）。

第三條乙方應自交貨日起算日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應于日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。

第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。

本契一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十八

（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

(注：以營業執照為準)

注：以實際辦公地址為準)

（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

(注：以營業執照為準)

(注：以實際辦公地址為準)

第一條甲方愿將貨件賣與乙方，約定年月日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）。

第三條乙方應自交貨日起算日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應于日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。

第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。

本契一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇十九

甲方（賣方）：___________________

乙方（買方）：________________________

地址：___________________

地址：_________________________

電話：___________________

電話：_________________________

□1、買方自提□2、賣方送貨

收貨地址：聯系人：

聯系方式：。

品牌（商標）、規格（型號）是否相符，產品是否破損，數量是否相符。貨到后一日內買方如無疑義，視為貨物驗收合格。

預付款：在本合同生效后1個工作日內，乙方支付甲方合同總價_____％的款項，即人民幣元整。甲方同時提供乙方同等金額的收款收據。

交貨款：在合同設備交貨即日，乙方支付甲方合同總價_________％的款項，即人民幣元整。甲方同時提供乙方同等金額的收款收據。

1、除因不可抗力外（含廠商原因），賣方逾期交貨則按逾期交貨部分總額0.5%/日支付違約金；

2、本合同簽定后，乙方要履行合同內容，欠款迂期不付，甲方有權把銷售給乙貨物按銷售價的五折收回抵末付款。

本訂貨合同必須填寫工整，簽字和印章清晰，否則賣方不予發貨。

合同糾紛解決方式：如雙方在履行合同時發生爭議、糾紛，協商無效后，則提交賣方住所地人民法院進行訴訟。

本合同文本一式二份，雙方各持一份。傳真件簽字蓋章后視同有效，具同等法律效力。

甲方（賣方）：乙方（買方）：

委托代理人：委托代理人：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十

甲方（賣方）：___________________

乙方（買方）：________________________

地址：___________________

地址：_________________________

電話：___________________

電話：_________________________

□1、買方自提□2、賣方送貨

收貨地址：聯系人：

聯系方式：。

品牌（商標）、規格（型號）是否相符，產品是否破損，數量是否相符。貨到后一日內買方如無疑義，視為貨物驗收合格。

預付款：在本合同生效后1個工作日內，乙方支付甲方合同總價_____％的款項，即人民幣元整。甲方同時提供乙方同等金額的收款收據。

交貨款：在合同設備交貨即日，乙方支付甲方合同總價_________％的款項，即人民幣元整。甲方同時提供乙方同等金額的收款收據。

1、除因不可抗力外（含廠商原因），賣方逾期交貨則按逾期交貨部分總額0.5%/日支付違約金；

2、本合同簽定后，乙方要履行合同內容，欠款迂期不付，甲方有權把銷售給乙貨物按銷售價的五折收回抵末付款。

本訂貨合同必須填寫工整，簽字和印章清晰，否則賣方不予發貨。

合同糾紛解決方式：如雙方在履行合同時發生爭議、糾紛，協商無效后，則提交賣方住所地人民法院進行訴訟。

本合同文本一式二份，雙方各持一份。傳真件簽字蓋章后視同有效，具同等法律效力。

甲方（賣方）：乙方（買方）：

委托代理人：委托代理人：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十一

需方：____________

供方：____________

經供需雙方協商，本著自愿及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。

1、商品明細（應注明產品的牌號或商標）：

2、質量，按下列第（）項執行：

（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。

（2）按雙方商定要求執行，具體為：

_____________（應具體約定產品質量要求）。

1、數量：________。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。

_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

驗收時間：_______。

2、驗收方式：

______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：

1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：

貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。

1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__日內向供方提出書面異議；在托收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。

2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、供方在接到需方書面異議后，應在日內負責處理并通知需方處理情況，否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。

3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。

4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。

5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。

1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。

3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，并承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。

4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，并賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同并可就遭受的損失向供方索賠。

5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、供方提前交貨的，需方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知后__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意供方發貨。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。

需方：______（蓋章）

負責人：___________________________（蓋章）

聯系方式：____________

地址：________

供方：________________（蓋章）

負責人：_________________（蓋章）

聯系方式：____________

地址：______

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十二

需方：____________

供方：____________

經供需雙方協商，本著自愿及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。

1、商品明細（應注明產品的牌號或商標）：

2、質量，按下列第（）項執行：

（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。

（2）按雙方商定要求執行，具體為：

_____________（應具體約定產品質量要求）。

1、數量：________。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。

_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

驗收時間：_______。

2、驗收方式：

______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：

1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：

貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。

1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__日內向供方提出書面異議；在托收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。

2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、供方在接到需方書面異議后，應在日內負責處理并通知需方處理情況，否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。

3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。

4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。

5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。

1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。

3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，并承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。

4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，并賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同并可就遭受的損失向供方索賠。

5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、供方提前交貨的，需方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知后__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意供方發貨。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。

需方：______（蓋章）

負責人：___________________________（蓋章）

聯系方式：____________

地址：________

供方：________________（蓋章）

負責人：_________________（蓋章）

聯系方式：____________

地址：______

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十三

買方：

地址：

郵政編碼：

電話：

法定代表人：

職務：

賣方：

地址：

郵政編碼：

電話：

法定代表人：

職務：

經買賣雙方在平等、互利原則下協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

第一條貨物名稱：

第二條產地：

第三條數量：

第四條商標：

第五條價格：

第六條包裝：

第七條付款條件：買方于簽訂合同后7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出總金額%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據：賣方向買方提供：

1。全套清潔提貨單；

2。一式四份經簽字的商業發票；

3。原產地證明書；

4。裝箱單；

5。為出口所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間：

第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為立方（噸）。

第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于載重噸船來說，每天

第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

第十七條合同爭議的解決：

第十八條本合同于年月日在市用文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

買方：賣方：

代表：代表：

日期：日期：

簽約日期：

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十四

買方：____________ (下稱甲方)

地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

2、質量，按下列第( )項執行：

(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。

1、數量：________ 。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

1、驗收時間：_______。

2、驗收方式：

______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

甲方(購買人)：

乙方(供應商)：

(蓋章) (蓋章)

法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________ 電 話：_________ 電 話：_________

開戶銀行：___________

帳號：_______________

20xx年x月x日 20xx年x月x日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十五

合同號:_______

日期:______________________________________________________

地點:______________________________________________________

買方:__________________ 賣方:__________________

地址:__________________ 地址:__________________

電報:__________________ 電報:__________________

電傳:__________________ 電傳:__________________

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條：品名、規格、數量及單價 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第二條：合同總值

第三條：原產國別及制造廠商

第四條：裝運港

第五條：目的港

第六條：裝運期

分運：

轉運：

第七條：包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條：嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、此端向上、小心輕放、保持干燥等字樣及下列嘜頭：――――――――――

第九條：保險

在cif條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條：付款條件

（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值――――%，計――――。該信用證在中國銀行――――行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明運費已付、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

d。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

e。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f。裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g。在cif條款下：

全套按發票金額110%投保――――的保險單。

（2）賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外），一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

（3）中國銀行在收到合同――――中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在――天內，承付合同金額的百分之――，金額為――――。

（4）按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條：裝運條件

（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

（5）在cfr條款下：

如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條：技術文件

（1）下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a?；A設計圖。

b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

c。易磨損件的制造圖紙和說明書。

d。零配件目錄。

e。安裝、操作和維修說明書。

（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（1）中規定的技術文件。

否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

第十三條：保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十六

合同號:_______

日期:______________________________________________________

地點:______________________________________________________

買方:__________________ 賣方:__________________

地址:__________________ 地址:__________________

電報:__________________ 電報:__________________

電傳:__________________ 電傳:__________________

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條：品名、規格、數量及單價 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――

第二條：合同總值

第三條：原產國別及制造廠商

第四條：裝運港

第五條：目的港

第六條：裝運期

分運：

轉運：

第七條：包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條：嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、此端向上、小心輕放、保持干燥等字樣及下列嘜頭：――――――――――

第九條：保險

在cif條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由買方投保。

第十條：付款條件

（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值――――%，計――――。該信用證在中國銀行――――行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明運費已付、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

d。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

e。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f。裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g。在cif條款下：

全套按發票金額110%投保――――的保險單。

（2）賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外），一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

（3）中國銀行在收到合同――――中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在――天內，承付合同金額的百分之――，金額為――――。

（4）按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條：裝運條件

（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

（5）在cfr條款下：

如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

（6）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條：技術文件

（1）下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a。基礎設計圖。

b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

c。易磨損件的制造圖紙和說明書。

d。零配件目錄。

e。安裝、操作和維修說明書。

（2）此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（1）中規定的技術文件。

否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

第十三條：保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十七

買方：____________ (下稱甲方)

地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

2、質量，按下列第( )項執行：

(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。

1、數量：________ 。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

1、驗收時間：_______。

2、驗收方式：

______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

甲方(購買人)：

乙方(供應商)：

(蓋章) (蓋章)

法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________ 電 話：_________ 電 話：_________

開戶銀行：___________

帳號：_______________

20xx年x月x日 20xx年x月x日

貨物買賣合同完整版 貨物買賣合同管轄地篇二十八

買方：

地址：

郵政編碼：

電話：

法定代表人：

職務：

賣方：

地址：

郵政編碼：

電話：

法定代表人：

職務：

經買賣雙方在平等、互利原則下協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

第一條貨物名稱：

第二條產地：

第三條數量：

第四條商標：

第五條價格：

第六條包裝：

第七條付款條件：買方于簽訂合同后7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出總金額%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據：賣方向買方提供：

1。全套清潔提貨單；

2。一式四份經簽字的商業發票；

3。原產地證明書；

4。裝箱單；

5。為出口所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間：

第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為立方（噸）。

第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于載重噸船來說，每天

第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

第十七條合同爭議的解決：

第十八條本合同于年月日在市用文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

買方：賣方：

代表：代表：

日期：日期：

簽約日期：