在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
水利水電土建工程施工合同篇一
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期
開工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收
中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十三、工程預付款
合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十四、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十五、完工結算
完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十六、質量保修金
完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內結算保修金。
十七、違約、索賠、爭議
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。
十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協商。
二十、本合同一式____份，雙方各執____份。
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
承包人：
住所：
代表：
電話：
______年____月____日
水利水電土建工程施工合同篇二
一、詞語涵義
1.詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義。本條內的各詞語涵義僅適合于本合同，不是該詞語的通用解釋。這些詞語在合同條款中出現時，一般應認為具有本條所賦予的涵義，但若上下文有要求時，亦可以有其他涵義。
1.1有關合同雙方和監理人的詞語
（1）發包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
（2）承包人：指與發包人簽訂本合同協議書的當事人。
（3）分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
（4）監理人：指專用合同條款中寫明的由發包人委托對本合同實施監理的當事人。
列入本款的發包人、承包人、分包人和監理人等是本合同的有關當事人。發包人即一般合同中所稱的甲方，在以往水利水電工程施工合同中也稱為業主、雇主、建設單位、發包方或發包單位等；承包人即一般合同中所稱的乙方，在以往水利水電工程施工合同中也稱為承包方、承包單位、承包者或承包商等；監理人即通常所稱的監理單位，在以往水利水電工程施工合同中也稱為工程師、監理工程師等。
1.2有關合同組成文件的詞語
（1）合同文件（或稱合同）：指由發包人與承包人簽訂的為完成本合同規定的各項工作所列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協議書中明確列入的文件和圖紙。合同文件是發包人和承包人執行合同的文字依據，以雙方簽訂的協議書中明確列入合同的文件和圖紙為準。
（2）技術條款：指本合同的技術條款和由監理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。技術條款是合同的重要組成部分，其內容是說明合同標的物應達到的質量標準及其施工技術要求，也是合同支付的實物依據和計量方法。此名詞在以往國內的招標和合同文件中常稱為技術規范，為了與行業標準中的技術規范相區別，本合同文件中改稱技術條款。
（3）圖紙：指列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料），以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監理人批準的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。圖紙為列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙以及列入合同的投標圖紙和承包人提交并經監理人批準的所有圖紙的總稱。
（4）施工圖紙：指上述第（3）項規定的圖紙中由發包人提供或由承包人提交并經監理人批準的直接用于施工的圖紙（包括配套說明和有關資料）。施工圖紙僅為圖紙中的一部分。上述各類圖紙的內容還應包括其配套說明和有關資料。
（5）投標文件：指承包人為完成本合同規定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。投標文件是投標報價書、已標價的工程量清單（指由投標人已填寫價格的工程量清單）以及由投標人按招標文件要求，向發包人提供的其他文件的總稱。投標報價書、工程量清單和其他投標文件的內容和格式規定在招標文件的有關章節內。
（6）中標通知書：指發包人正式向中標人授標的通知書。中標人確定后，發包人應發中標通知書給中標人，表明發包人已接受其投標并通知該中標人在規定的期限內派代表前來簽訂合同。若在簽訂合同前尚有遺留問題需要洽談，可在發中標通知書前先發中標意向書，邀請對方就遺留問題進行合同談判。一般說來，意向書僅表達發包人接受投標的意愿，但尚有一些問題需進一步洽談，并不說明該投標人已中標。
1.3有關工程和設備的詞語
（1）工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
（2）永久工程：指按本合同規定應建造的并移交給發包人使用的工程（包括工程設備）。水利水電建設項目包含的永久工程指各類檔水工程、泄洪工程、引水工程、發電廠房和抽水泵房工程、升壓變電站工程、航運過壩工程、筏道工程、魚道工程、灌溉渠首工程、河湖疏浚工程、交通工程、房屋建筑工程和其他永久工程。若臨時工程中某項工程（如導流隧洞）按合同規定由承包人建造并需移交發包人時，則該項工程對本合同來說，亦可視作永久工程。
（3）臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。水利水電工程施工中的臨時工程包括施工交通工程、施工供電工程、施工供水工程、施工照明工程、施工通信工程、砂石料生產系統工程、混凝土生產系統工程、施工期環境保護工程、臨時房屋建筑工程和其他臨時工程。導流工程亦為臨時工程，但由于其特殊性，如本款（2）項說明中所述，其中的某項導流建筑物在合同中亦可視作永久工程。
（4）主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。水利水電工程中的主體工程指各類擋水工程、泄洪工程、引水工程、發電廠房和抽水泵房工程、升（降）壓變電站工程、航運過壩工程、筏道工程、魚道工程、灌溉渠首工程和河湖疏浚工程等，不包括上述永久工程中的交通工程、房屋建筑工程和其他附屬永久工程。主體工程的內容應根據工程的實際情況在專用合同條款中寫明。
（5）單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。單位工程的劃分可參照水利水電工程設計概算編制辦法中項目劃分的第二級項目，如混凝土壩（閘）工程、土（石）壩工程、溢洪道工程、泄洪洞工程、引水明渠工程、地面廠房工程和地下廠房工程等。應根據工程的實際情況在專用合同條款中列清本合同所包合的全部單位工程項目。
（6）工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置；
（7）施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其它物品（不包括臨時工程和材料）。
（8）承包人設備：指承包人的施工設備。
（9）進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語
（1）開工通知：指發包人委托監理人通知承包人開工的函件。發包人和承包人簽訂合同協議書后，應在合同文件規定的期限內，由發包人委托監理人簽發開工通知。本合同條件第18.2款規定，若監理人未按規定期限發出開工通知，承包人有權提出延長工期的要求。
（2）開工日期：指承包人接到監理人按第18.1款發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。承包人接到開工通知之日（或發包人在開工通知中寫明的開工日）即視作合同工程的開工日期。發包人委托監理人發出開工通知的日期（或發包人已在開工通知中寫明的開工日）以及在專用合同條款中要求承包人完工的日期，作為合同雙方約定的工期。
水利水電土建工程施工合同篇三
發包人：法定代表人：承包人：法定代表人：風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日；合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責
1、2機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。十
一、安全施工承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。十
二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。十
三、工程預付款合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。十
四、進度工程款支付每月____日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月____日前支付90%進度款給承包人。十
五、完工結算完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在____月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。十
六、質量保修金風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期________年。保修期滿后半月內結算保修金。十
七、違約、索賠、爭議風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。十
八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。十
九、未盡事宜，雙方另行協商。二
十、本合同一式____份，雙方各執____份。發包人：住所：代表：電話：________年____月____日承包人：住所：代表：電話：________年____月____日
水利水電土建工程施工合同篇四
水利水電土建工程施工合同條件（gf－97－0208）
第一部分通用合同條款
一、詞語涵義
1.詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1有關合同雙方和監理單位的詞語
（1）發包方：指專用合同條款中寫明的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
（2）承包方：指已由發包方授標，并與發包方正式簽署協議書的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
（3）分包人：指本合同中從承包方分包某一部分工程的當事人。
（4）監理單位：指專用合同條款中寫明的由發包方委托對本合同實施監理的當事人。
1.2有關合同組成文件的詞語
（1）合同：指由發包方與承包方簽訂的為完成本合同規定的各項工作所列入本合同條件第3條的全部文件以及其它在協議書中明確列入的文件。
（2）技術條款：指本合同的技術條款和由監理單位作出的或批準的對技術條款的任何修改或補充文件。
（3）圖紙：指招標圖紙和發包方按合同規定向承包方提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）以及投標圖紙和由承包方提交并經監理單位批準的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
（4）施工圖紙：指上述第（3）項規定的圖紙中由發包方提供或由承包方提交并經監理單位批準的直接用于施工放樣的圖紙。
（5）投標書：指承包方為完成本合同規定的各項工作，向發包方提交并為發包方所接受的投標報價書、已標價的工程量清單和經發包方確認進入合同的其它文件。
（6）中標通知書：指發包方正式向承包方授標的通知書。
1.3有關工程和設備的詞語
（1）工程：指永久工程和臨時工程。
（2）永久工程：指按本合同規定應建造的并移交給發包方使用的工程（包括工程設備）。
（3）臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。
（4）主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
（5）單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
（6）工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其它類似的設備和裝置。
（7）施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和不包括臨時工程和材料在內的其它一切物品。
（8）承包方設備：指承包方的施工設備。
（9）進點：指承包方接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語
（1）開工通知：指發包方委托監理單位通知承包方開工的函件。
（2）開工日期：指開工通知中寫明的開工日。
（3）完工日期：指本合同規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書（或臨時移交證書）中寫明的完工日。
1.5有關合同價格和費用的詞語
（1）合同價格：指協議書中寫明的為完成合同規定的各項工作應付給承包方的總金額。
（2）費用：指為實施本合同所發生的所有開支，包括管理費和應分攤的其它費用，但不包括利潤。
1.6其它詞語
（1）施工場地（或施工地）：指由發包方提供的用于本合同工程的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其它場所。
（2）書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件等。
（3）天：指日歷天。
二、合同文件
2.語言文字和法律
2.1語言文字
本合同使用的語言文字為漢語文字。
2.2法律、法規和規章
適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國的法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的省、自治區、直轄市的地方法規和規章。
3.合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應能互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監理單位作出解釋或修正。除合同另有規定外，解釋合同文件的優先順序如下：
（1）協議書（包括協議書備忘錄）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的工程量清單；
（9）組成合同的其它文件。
三、雙方的一般義務和責任
4.發包方的一般義務和責任
4.1遵守法律、法規和規章
發包方應在其組織實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規和規章的責任。
4.2發布開工通知
發包方應委托監理單位按合同規定的日期向承包方發布開工通知。
4.3安排監理單位及時進點實施監理
發包方應在開工通知發布前安排監理單位及時進入工地開展監理工作。
4.4提供施工用地
發包方應按專用合同條款規定的承包方用地范圍和時限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包方提供施工用地。
4.5提供部分施工準備工程
發包方應按技術條款的有關規定，完成應由發包方承擔的施工準備工程，并按合同規定的時限提供承包方使用。
4.6移交測量基準
發包方應按第27.1款和技術條款的有關規定，委托監理單位向承包方移交現場測量基準點及其有關資料。
4.7辦理保險
發包方應按合同規定負責辦理由發包方投保的保險。
4.8提供已有的水文和地質勘探資料
發包方應向承包方提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包方使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
4.9及時提供圖紙
發包方應委托監理單位在合同規定的時限內向承包方提供應由發包方負責提供的圖紙。
4.10支付合同價款
發包方應按第33、35條和36條的規定支付合同價款。
4.11統一管理工程的文明施工
發包方應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工，為承包方實現文明施工目標創造必要的條件。
4.12治安保衛和施工安全
發包方應按第29條的有關規定履行其治安保衛和施工安全職責。
4.13環境保護
發包方應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包方按第30條規定所采取的環境保護措施，并監督其實施。
4.14組織工程驗收
發包方應按第52條的規定主持和組織工程的完工驗收。
4.15其它一般義務和責任
發包方應承擔專用合同條款中規定的其它一般義務和責任。
5.承包方的一般義務和責任
5.1遵守法律、法規和規章
承包方應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并保證發包方免于承擔由于承包方違反上述法律、法規和規章的任何責任。
5.2提交履約擔保證件
承包方應按第6條的規定向發包方提交履約擔保證件。
5.3及時進點施工
承包方應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。
5.4執行監理單位的指示，按時完成各項承包工作
承包方應認真執行監理單位發出的與合同有關的任何指示，按合同規定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規定外，承包方應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設施、工程設備和其它物品。
5.5提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙
承包方應按合同規定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.6辦理保險
承包方應按合同規定負責辦理由承包方投保的保險。
5.7文明施工
承包方應按國家有關規定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
5.8保證工程質量
承包方應嚴格按技術條款中規定的質量要求完成各項工作。
5.9保證工程施工和人員的安全
承包方應按第29條的有關規定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
5.10環境保護
承包方應遵守環境保護的法律、法規和規章，并應按第30條的規定采取必要的措施保護工地及其附近的環境免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞以及人員傷害和財產損失。
5.11避免施工對公眾利益的損害
承包方在進行本合同規定的各項工作時，應保障發包方和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
5.12為其他人提供方便
承包方應按監理單位的指示為其他人在本地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。除合同另有規定外，有關提供條件的內容和費用應在監理單位的協調下另行簽訂協議。若達不成協議，則由監理單位作出決定，有關各方遵照執行。
5.13工程維護和保修
工程未移交發包方前，承包方應負責管理和維護；移交后承包方應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發時尚有部分未完工程需要保修期內繼續完成，則承包方還應負責該未完工程的管理和維護工作，直至完工后移交給發包方為止。
5.14完工清場和撤離
承包方應在合同規定的期限內完成工地清理并按期撤退人員、設備和剩余材料。
5.15其它一般義務和責任
承包方應承擔專用合同條款中規定的其它一般義務和責任。
四、履約擔保
6.履約擔保
6.1履約擔保證件
承包方應按合同規定的格式和專用合同條款規定的金額，在正式簽署協議書前向發包方提交經發包方同意的銀行或其它金融機構出具的履約保函或經發包方同意的具有擔保資格的企業出具的履約擔保書。取得證件的費用由承包方承擔。
6.2履約擔保證件的有效期
承包方應保證履約保函或履約擔保書在發包方頒發保修責任終止證書前一直有效，發包方應在保修責任終止證書頒發后14天內把上述證件退還給承包方。
五、監理單位和監理人員
7.監理單位和監理人員
7.1監理單位的職責和權力
（1）監理單位應履行本合同規定的職責；
（2）監理單位可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，但若發包方要求監理單位在行使某種權力之前必須得到發包方批準，則應在專用合同條款中予以規定，否則監理單位行使的這種權力應視為已得到發包方的事先批準；
（3）除合同中另有規定外，監理單位無權免除合同中規定的承包方或發包方的責任和權利。
7.2總監理工程師
總監理工程師（以下簡稱總監）是監理單位駐工地履行監理單位職責的全權負責人。發包方應在開工通知發布前把總監的任命通知承包方，總監易人時應由發包方及時通知承包方。總監短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包方。
7.3監理人員
總監可以指派監理人員負責實施監理中的某項工作，總監應將這些人員的姓名、職責和授權范圍通知承包方。他們出于上述目的而發出的指示均視為已得到總監的同意。
7.4監理單位的指示
（1）監理單位的指示應蓋有監理單位授權的現場機構公章和總監或按上述第7.3款規定授權的監理人員簽名。
（2）承包方收到監理單位指示后應立即遵照執行。若承包方對監理單位的指示持異議時，仍應遵照執行，但可向監理單位提出書面意見。監理單位研究后可作出修改指示或繼續執行原指示的決定，并通知承包方。若監理單位決定繼續執行原指示，承包方仍應遵照執行，但承包方有權按第44.1款的規定提出按合同爭議處理的要求。
（3）在緊急情況下，監理人員可以當場簽發臨時書面指示，但監理單位應在發出臨時書面指示后48小時內補發正式書面指示，如監理單位未在48小時內及時補發，則承包方可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。
（4）除合同另有規定外，承包方只從監理單位總監或上述第7.3款規定的監理人員處取得指示。
7.5監理單位應公正地履行職責
監理單位應公正地履行職責，在按合同要求由監理單位發出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發包方或承包方的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協商后作出公正的決定。
六、函件
8.函件
8.1聯絡以書面函件為準
合同文件中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯絡和履行合同的憑證，均應以書面函件為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續。
8.2來往函件的發出和答復
上述第8.1款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規定的時限及時發出和答復，不得無故扣壓和拖延，否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙
9.圖紙
9.1招標圖紙和投標圖紙
（1）列入合同的招標圖紙及其補充通知僅作為承包方投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工放樣。
（2）列入合同的投標圖紙及其補充資料僅作為發包方選擇中標者和在履行合同過程中檢驗承包方是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工放樣。
9.2施工圖紙
（1）按合同規定由發包方委托監理單位提供給承包方的施工圖紙包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規定由發包方負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等均應按技術條款中規定的時限和數量提交給承包方。由于發包方未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤應按第42條的有關規定辦理；施工圖紙中涉及變更的應按第39條的有關規定辦理。
（2）按合同規定由承包方自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及承包方按發包方施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等均應按技術條款中規定的時限提交監理單位審批。監理單位應在收到上述圖紙后的28天內批復承包方。承包方應對其未能按時向監理單位提交施工圖紙而造成的工期延誤負責；若監理單位未在28天內批復承包方，則應視為監理單位已同意按上述圖紙進行施工。監理單位的批復不免除承包方對其提交的施工圖紙應負的責任。
9.3設計修改圖和設計修改通知單
發包方委托監理單位提交給承包方的施工圖紙需要修改和補充時，應由監理單位在該工程（或工程部位）施工前簽發設計修改圖或設計修改通知單提交承包方，具體時限應視修改內容由雙方商定，設計修改圖和設計修改通知單與施工圖紙具有同等效力。設計修改涉及變更時應按第39條的有關規定辦理。
9.4圖紙的保管
監理單位和承包方均應按第1.2款第（3）項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。
9.5圖紙的保密
未經對方許可，按合同規定由發包方和承包方相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包
10.轉讓
未經發包方同意，承包方不得轉讓合同或合同的任何部門或任何權利，下述情況除外：
（1）承包方的開戶銀行代替承包方收取合同規定的款額。
（2）在保險人已清償了承包方的損失或免除了承包方的責任的情況下，承包方將其從任何其他責任方處獲得補救的權利轉讓給承包方的保險人。
11.分包
11.1工程分包應經批準
承包方不得將全工程分包出去。除合同另有規定外，未經監理單位同意，承包方不得把工程的任何部分分包出去。經監理單位同意的分包工程不允許轉包。承包方應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監理單位同意部分分包，亦不能免除承包方按合同規定應負的責任。監理單位認為有必要時，承包方應向監理單位提交分包合同。除合同另有規定外，下列事項不要求承包方征得監理單位同意：
（1）提供勞務；
（2）采購符合合同規定標準的材料；
（3）合同中已明確了分包人的工程分包。
11.2發包方指定分包人
（1）發包方根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包方可自行決定同意或拒絕該指定的分包人。若承包方在投標時接受了發包方指定的分包人，則該指定分包人應與承包方的其它分包人一樣被視為承包方雇用的分包人，由承包方與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。
（2）在合同實施過程中，若發包方需要指定分包人時，應征得承包方的同意，此時發包方應負責協調承包方與分包人之間簽訂分包合同。發包方應保證承包方不因此項分項而增加額外費用；承包方則應負責該分包工作的管理和協調，并向指定分包人計取管理費；指定分包人應接受承包方的統一安排和監督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發包方負責，承包方不對此承擔責任。
九、承包方的人員及其管理
12.承包方的人員
12.1承包方的職員和工人
承包方應為完成合同規定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員：
（1）具有合格證明的各類專業技工和普工；
（2）具有技術理論知識和施工經驗的各類專業技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業的工長；
（3）具有相應崗位資格的管理人員。
12.2承包方項目經理
（1）承包方項目經理是承包方駐工地的全權負責人，按合同規定的承包方責任和權利履行其職責。承包方項目經理應按本合同的規定和監理單位的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監理單位聯系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后24小時向監理單位提交報告。
（2）承包方為實施本合同發出的一切函件均應蓋有承包方授權的現場機構公章和承包方項目經理或其授權代表簽名。
（3）承包方指派項目經理應經發包方同意。項目經理易人，應事先征得發包方同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監理單位。
13.承包方人員的管理
13.1承包方人員的安排
（1）除合同另有規定外，承包方應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其它地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
（2）承包方安排在工地的主要管理人員和專業技術骨干應相對穩定，不應頻繁調動。
13.2提交管理機構和人員情況報告
承包方應在接到開工通知后84天內向監理單位提交承包方在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監理單位認為有必要時，承包方還應按規定的格式，定期向監理單位提交工地人員變動情況的報告。
13.3承包方人員的上崗資格
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統一考試或考核的資格證明，監理單位認為有必要時還應在上崗前進行崗位培訓，并進行理論和操作的考試和考核，合格者才準上崗。承包方應按第13.2款要求提交的人員情況報告中說明承包方人員持有上崗資格證明的情況。監理單位有權隨時檢查承包方人員的上崗資格證明。
13.4監理單位有權要求撤換承包方的人員
承包方應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監理單位有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包方應及時予以撤換。
13.5保障承包方人員的合法權益
承包方應遵守有關法律、法規和規章的規定，充分保障承包方人員的合法權益，承包方應做到（但不限于）：
（1）保證其人員有享受休息和休假的權利，承包方應按《勞動法》的規定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規定的限度，并應按規定給予補休或付酬。
（2）為其人員提供必要的食宿條件和符合環境保護和衛生要求的生活環境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫務人員和醫療設施。
（3）按有關勞動保護的規定采取有效的防止粉塵、有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業安全等的勞動保護措施。人員在施工中受到傷害，承包方應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
（4）按有關法律、法規和規章的規定，為其管轄的所有人員辦理養老保險。
（5）負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備
14.材料和工程設備的提供
14.1承包方提供的材料和工程設備
（1）除合同另有規定外，為完成本合同各項工作所需的材料和工程設備均由承包方負責采購、驗收、運輸和保管。
（2）承包方與供貨廠家的供貨協議一經簽訂，應將一份副本提交監理單位。
14.2發包方提供的工程設備
（1）按合同規定由發包方提供的工程設備的名稱、規格、數量、交貨地點和計劃交貨日期均規定在專用合同條款中。
（2）承包方應根據合同進度計劃的進度安排，提交一份滿足工程設備安裝要求的交貨日期計劃報送監理單位審批，并抄送發包方。監理單位收到上述交貨日期計劃后，應與發包方和承包方共同協商確定交貨日期。
（3）發包方提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包方，并應按第20.2款的規定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任由發包方承擔。
（4）發包方要求按專用合同條款中規定的提前交貨期限內提前交貨時，承包方不應拒絕，并不得要求增加任何費用。
（5）承包方要求更改交貨日期時，應事先報監理單位批準，否則由于承包方要求提前交貨或不按時提供所增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
（6）若發包方提供的工程設備的規格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任由發包方承擔。
15.承包方材料和設備的管理
15.1承包方設備應及時進入工地
合同規定的承包方設備應按合同進度計劃（在施工總進度計劃尚未批準前，按簽署協議書商定的設備進點計劃）進入工地并需經監理單位核查后投入使用，若承包方需變更合同規定的承包方設備時，須經監理單位批準。
15.2承包方的材料和設備專用于本合同工程
（1）承包方運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
（2）承包方除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監理單位同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包方從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續。
（3）承包方在征得監理單位同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
15.3承包方舊施工設備的管理
承包方的舊施工設備進入工地前必須按有關規定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備鑒定資格的機構出具檢修合格證或經監理單位檢查后才準進入工地。承包方還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
15.4承包方租用的施工設備
（1）發包方擬向承包方出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規格、完好程度和租賃價格。
（2）承包方可以根據自身的條件選租發包方的施工設備。若承包方計劃租賃發包方提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協議。
（3）承包方從其他人租賃施工設備時，則應在簽訂的租賃協議中明確規定若在協議有效期內發生承包方違約而解除合同時，發包方或發包方邀請承包本合同的其他承包方可以相同的條件取得該施工設備的使用權。
15.5監理單位有權要求承包方增加和更換施工設備
監理單位一旦發現承包方使用的施工設備影響工程進度和質量時，有權要求承包方增加和更換施工設備，承包方應予及時增加和更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
十一、交通運輸
16.交通運輸
16.1場內道路
（1）發包方按第4.5款規定提交給承包方使用的場內道路和交通設施，應由承包方負責其在合同實施期內的維修、養護和交通管理工作，并承擔一切費用。
（2）除本款（1）項所述的由發包方提供的部分場內道路和交通設施外，承包方應負責修建、維修、養護和管理其施工所需的全部其余的場內臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
（3）承包方修建的場內臨時道路和交通設施，應免費提供給發包方和監理單位使用；其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第5.12款的規定辦理。
16.2場外交通
（1）承包方的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養路費和稅款等一切費用由承包方承擔。
（2）承包方車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監管部門的檢查和檢驗。
16.3超大件和超重件的運輸
由承包方負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包方負責向交通管理部門辦理申請手續。運輸合同規定的超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其它有關費用均由承包方承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規定的尺寸或重量時，應由發包方和承包方共同協商確定各自分擔的費用。
16.4道路和橋梁的損壞責任
承包方應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
16.5水路運輸
本條上述各款的內容適亦用于水路運輸，其中“道路”一詞的含義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其它結構物；“車輛”一詞的含義應包括船舶，本條各款規定仍有效。
十二、工程進度
17.進度計劃
17.1合同進度計劃
承包方應按技術條款規定的內容和時限以及監理單位的指示，編制施工總進度計劃提交監理單位審批。監理單位應在技術條款規定的時限內批復承包方。經監理單位批準的施工總進度計劃（稱合同進度計劃）作為控制本合同工程進度的依據，并據此編制年、季和月進度計劃報送監理單位。在施工總進度計劃和監理單位的指示控制工程進展。
17.2修訂進度計劃
（1）不論何種原因發生工程的實際進度與第17.1款所述的合同進度計劃不符時，承包方應按監理單位的指示在28天內提交一份修訂進度計劃報送監理單位審批，監理單位應在收到該進度計劃后28天內批復承包方。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。
（2）不論何種原因造成施工進度計劃的拖后，承包方均應按監理單位的指示采取有效措施趕上進度。承包方應在向監理單位提交修訂的進度計劃的同時，編制一份趕工措施報告報送監理單位審批，趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發包方原因造成施工進度拖后，應按第20.2款的規定辦理；由于承包方原因造成施工進度拖后，應按第20.3款的規定辦理。
17.3單位工程進度計劃
監理單位認為有必要時，承包方應按監理單位指示的內容和時限，并根據合同進度計劃的進度控制要求編制單位工程進度計劃報送監理單位。
17.4提交資金流估算表
承包方應在按第17.1款的規定向監理單位提交施工總進度計劃的同時，按專用合同條款規定的格式向監理單位提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包計劃向發包方獲取的全部款額，以供發包方參考。此后，如監理單位提出要求，承包方還應按監理單位指定的時限內提交修訂的資金流估算表。
18.工程開工和完工
18.1開工通知
監理單位應在專用合同條款規定的時限內向承包方發出開工通知。承包方應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，并從開工日起按簽署協議書時商定的進度計劃進行施工準備。
18.2發包方延誤開工
監理單位未按合同規定的時限發出開工通知或發包方未能按合同規定向承包方提供開工的必要條件，承包方有權提出延長工期的要求。監理單位應在收到承包方的要求后立即與發包方及承包方共同協商補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由發包方承擔。
18.3承包方延誤進點
承包方在接到開工通知后14天內未及時進點組織施工，監理單位可通知承包方立即采取有效措施趕上進度，承包方應在接到通知后的7天內向監理單位提交一份補救措施報告報送監理單位審批。補救措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
18.4完工日期
屬于本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規定在專用合同條款中，承包方應在上述規定的完工日期內完工或在第20.2款和21條規定可能延后或提前的完工日期內完工。
19.暫停施工
19.1承包方暫停施工的責任
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，承包方不能提出增加費用和延長工期的要求：
（1）合同中另有規定的；
（2）由于承包方違約引起的暫停施工；
（3）由于現場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工；
（4）為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工；
（5）未得到監理單位許可的承包方擅自停工；
（6）其它由于承包方原因引起的暫停施工。
19.2發包方暫停施工的責任
凡不屬于第19.1款所列情況引起的暫停施工，均為發包方的責任，由此造成的工期延誤應按第20.2款的規定辦理。
19.3監理單位的暫停施工指示
（1）監理單位認為有必要時，可向承包方發布暫停工程或部分工程施工的指示，承包方應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工，承包方應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。
（2）由于發包方的責任發生暫停施工的情況時，若監理單位未及時下達暫停施工指示，承包方可向其指出暫停施工的書面請求，監理單位應在接到請求后的48小時內予以答復，若不按期答復，可視為承包方請求已獲同意。
19.4暫停施工后的復工
工程暫停施工后，監理單位應與發包方和承包方協商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時，監理單位應立即向承包方發出復工通知，承包方應在收到復工通知后按監理單位指定的時間復工。若承包方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
19.5暫停施工持續56天以上
（1）若監理單位在下達暫停施工后56天內仍末給予承包方復工通知，除了該項停工屬于第19.1款規定的情況外，承包方可向監理單位提交書面通知，要求監理單位在收到書面通知后28天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續施工，監理單位逾期不予批準，則承包方有權作出以下選擇：當暫時停工僅影響合同中部分工程時，按39.1款規定將此項停工工程視作可取消的工程，并通知監理單位；當暫時停工影響整個工程時，可視為發包方違約，應按第42條的規定辦理。
（2）若發生由承包方責任引起的暫停施工時，承包方在收到監理單位暫停施工指示后56天內不積極采取措施復工造成工期延誤，則應視為承包方違約，可按第41條的規定辦理。
20.工期延誤
20.1發包方的工期延誤
在施工過程中發生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時，承包方可要求發包方延長合同規定的工期。
（1）增加合同中任何一項的工作內容；
（2）增加合同中任何項目的工程量超過專用合同條款第39.1款規定的百分比；
（3）增加額外的工程項目；
（4）改變合同中任何一項工作的標準或性質；
（5）本合同中涉及的由發包方責任引起的工期延誤；
（6）異常惡劣的氣候條件；
（7）非承包方原因造成的任何干擾或阻礙；
（8）其它可能發生的特殊情況。
20.2承包方要求延長工期的處理
（1）若發生第20.1款所列的事件時，承包方應立即通知發包方和監理單位，并在發出該通知的28天內向監理單位提交一份細節報告，詳細申述發生該事件的情節和對工期的影響程度，并按17.2款的規定修訂進度計劃和編制趕工措施報告提交監理單位審批。若發包方要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工，同則應由發包方承擔由于采取趕工措施所增加的費用。
（2）若事件的持續時間較長或事件影響工期較長，當承包方采取了趕工措施而無法實現工程按期完工時，除應按上述第（1）項規定的程序辦理外，承包方應在事件結束后的14天內提交一份補充細節報告，詳細申述要求延長工期的理由，并最終修訂進度計劃。此時發包方除按上述第（1）項規定承擔趕工費用外，還應按以下第（3）項規定的程序批準給予承包方延長工期的合理天數。
（3）監理單位應及時調查核實上述第（1）和（2）項中承包方提交的細節報告和補充細節報告，并在審批修訂進度計劃的同時，與發包方和承包方協商確定延長工期的合理天數和補償費用的合理額度，并通知承包方，抄送發包方。
20.3承包方的工期延誤
由于承包方原因未能按合同進度計劃完成預定工作，承包方應按第17.2款（2）項的規定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規定的完工日期完工，承包方除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外，還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規定在專用合同條款中。
21.工期提前
21.1承包方提前工期
承包方征得發包方同意后，在保證工程質量的前提下，若能按合同規定的完工日期提前完工時，則應由監理單位核實提前天數，并由發包方按專用合同條款中的規定向承包方支付提前完工獎金。
21.2發包方要求提前工期
發包方要求承包方提前合同規定的完工日期時，由監理單位與承包方共同協商采取趕工措施和修訂合同進度計劃，并由發包方和承包方按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協議。其協議內容應包括：
（1）提前的時間和修訂后的進度計劃；
（2）承包方的趕工措施；
（3）發包方為趕工提供的條件；
（4）趕工費用和獎金。
十三、工程質量
22.質量檢查的職責和權力
22.1承包方的質量管理
承包方應建立和健全質量保證體系，在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包方應在接到開工通知后的84天內，向監理單位提交一份內容包括質量檢查機構和質檢人員的資質和組成、質量檢查程序和細則等的工程質量檢查計劃和措施報告報送監理單位審批。
22.2承包方的質量檢查職責
承包方應嚴格按技術條款的規定和監理單位的指示，對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄，編制工程質量報表，定期提交監理單位審查。
22.3監理單位的質量檢查權力
監理單位有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包方應為監理單位的質量檢查和檢驗提供一切方便，包括監理單位赴施工現場或制造、加工地點或合同規定的其它地方進行察看和查閱施工記錄；要求提供試驗樣品、進行現場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測；提供試驗和測量成果以及為監理單位的質量檢查和檢驗所應進行的其它工作。監理單位的檢查和檢驗不免除承包方按合同規定應負的責任。
23.材料和工程設備的檢查和檢驗
23.1材料和工程設備的檢驗和交貨驗收
（1）承包方提供的材料和工程設備由承包方負責檢驗和交貨驗收，驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包方還應按技術條款的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理單位，其所需費用由承包方承擔。
有必要時，監理單位可要求參加交貨驗收，承包方應為監理單位對交貨驗收的監督檢查提供一切方便。監理單位參加交貨驗收不免除承包方在檢驗和交貨驗收中應負的責任。
（2）發包方提供的工程設備應由發包方和承包方在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包方正式移交給承包方。承包方應按技術條款的規定進行工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理單位，其所需費用由承包方承擔。工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理單位與承包方共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包方負責；如屬承包方運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包方負責。
23.2檢查和檢驗的時間、地點和費用
對合同規定的各種材料和工程設備，應由監理單位與承包方商定進行檢查和檢驗的時間和地點。若監理單位因特殊情況無法按時派出監理人員到場時，承包方可自行檢查或檢驗，并立即將檢查或檢驗結果提交監理單位。除合同另有規定外，監理單位應在事后確認承包方提交的檢查或檢驗結果，若監理單位對承包方自行檢查和檢驗的結果有疑問時，可按第22.3款的規定進行抽樣檢驗。檢驗結果證明該材料或工程設備質量不符合合同要求，則應由承包方承擔抽樣檢驗的費用；檢驗結果證明該材料或工程設備質量符合合同要求，則應由發包方承擔抽樣檢驗的費用。
23.3未按規定進行檢查和檢驗
承包方未按合同規定對材料和工程設備進行檢查和檢驗，監理單位可以指示承包方按合同規定補作檢查和檢驗，承包方應遵照執行，并應承擔所需的檢查和檢驗費用和工期延誤責任。
23.4不合格的材料和工程設備
承包方未經監理單位同意接受并使用了不合格的材料或工程設備，監理單位有權按第26.2款規定指示承包方予以處理，由此造成的損失由承包方負責。
監理單位的檢查或檢驗結果表明該材料或工程設備不符合合同要求時，監理單位可以拒絕驗收，并立即通知承包方。承包方除應立即停止使用外，還應與監理單位共同研究補救措施，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
23.5額外檢驗和重新檢驗
（1）若監理單位要求承包方對某項材料和工程設備進行的檢查和檢驗在合同中未作規定，監理單位可以指示承包方增加額外檢驗，承包方應遵照執行，但應由發包方承擔額外檢驗的費用和工期延誤責任。
（2）不論何種原因，若監理單位對以往的檢驗結果有疑問時，可以指示承包方重新檢驗，承包方不得拒絕。若重新檢驗結果證明這些材料和工程設備不符合合同要求，則應由承包方承擔重新檢驗的費用和工期延誤責任；若重新檢驗結果證明這些材料和工程設備符合合同要求，則應由發包方承擔其重新檢驗的費用和工期延誤責任。
23.6承包方不進行檢查和檢驗的補救辦法
承包方不按第23.3和23.5款的規定完成監理單位指示的檢查和檢驗工作，監理單位可以指派自己的人員或委托其他有資質的檢驗機構或人員進行檢查和檢驗，承包方不得拒絕，并應提供一切方便。由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
24.現場試驗
24.1現場材料試驗
承包方應在工地建立自己的試驗室，配備足夠的人員和設備，按合同規定和監理單位的指示進行各項材料試驗，并為監理單位進行質量檢查和檢驗提供必要的試驗資料和原始記錄。監理單位在質量檢查和檢驗過程中若需抽樣試驗，所需試件應由承包方提供，監理單位可以使用承包方的試驗設備，承包方應予協助。上述試驗所需提供的試件和監理單位使用試驗設備所需的費用由承包方承擔。
24.2現場工藝試驗
承包方應按合同規定和監理單位的指示進行現場工藝試驗，除合同另有規定外，其所需費用由承包方承擔。在施工過程中，若監理單位要求承包方進行額外的現場工藝試驗時，承包方應遵照執行，但所需費用由發包方承擔。
25.隱蔽工程和工程的隱蔽部位
25.1覆蓋前的驗收
隱蔽工程和工程的隱蔽部位經承包方的自檢確認具備覆蓋條件后的24小時內，承包方應通知監理單位進行驗收，通知應按規定的格式說明驗收地點、內容和驗收時間，并附有承包方自檢記錄和必要的驗收資料。監理單位應按通知約定的時間指派監理人員到場進行驗收，在監理人員確認質量符合技術條款要求，并在驗收記錄上簽字后，承包方才能進行覆蓋。
25.2監理單位未到場驗收
監理單位應在約定的時限內到場進行隱蔽工程和工程隱蔽部位的驗收，不得無故缺席或拖延。若監理單位因特殊情況無法按時派出監理人員到場驗收時，應通知承包方延期驗收或批準承包方認真作好現場記錄后自行覆蓋。
25.3驗收后重新檢驗
監理單位按第25.1款規定驗收后或監理單位未到場驗收而承包方按第25.2款規定自行覆蓋后，若監理單位事后對質量有懷疑，可要求承包方對已覆蓋的部位進行鉆孔探測以至揭開重新檢驗，承包方應遵照執行。其重新檢驗所需增加的費用和工期延誤責任按第23.5款（2）項的規定辦理。
25.4承包方私自覆蓋
承包方未及時通知監理單位到場驗收，私自將隱蔽部位覆蓋，監理單位有權指示承包方采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
26.不合格的工程、材料和工程設備的處理
26.1禁止使用不合格的材料和工程設備
工程使用的一切材料和工程設備均應滿足技術條款和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理單位在程質量的檢查和檢驗中發現承包方使用了不合格的材料和工程設備時，可以隨時發出指示，要求承包方立即改用合格的材料和工程設備，并禁止在工程中繼續使用這些不合格的材料和工程設備。
26.2不合格的工程、材料和工程設備的處理
（1）由于承包方使用了不合格材料和工程設備造成了工程損害，監理單位可以隨時發出指示要求承包方立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
（2）若承包方無故拖延或拒絕執行監理單位的上述指示，則發包方有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤及工期延誤責任由承包方承擔。
27.測量放線
27.1施工控制網
監理單位應在專用合同條款規定的時限內向承包方提交測量基準點、基準線和不準點及其書面資料。承包方應根據上述基準點（線）以及國家測繪標準和本工程精度要求測設自己的施工控制網，并應在專用合同條款規定的時限內將施工控制網資料提交監理單位審批。
承包方應負責管理好施工控制網點，若有丟失或損壞，應及時修復，其所需的管理和修復費用由承包方承擔。工程完工后應完好地移交給發包方。
27.2施工測量
承包方應負責施工過程中的全部施工測量放線工作，并應自行配置所需合格的人員、儀器、設備和其它物品。
監理單位可以指示承包方在監理人員監督下進行抽樣復測，當復測中發現有錯誤時，承包方必須按監理單位指示進行修正或補測，發包方將不為上述指示所增加的復測工作另行支付費用。
27.3監理單位使用施工控制網
監理單位可以使用本合同的施工控制網，承包方應及時提供必要的協助，發包方亦不再為此另行支付費用。其他承包人需要使用上述施工控制網時，應按第5.12款的規定辦理。
28.補充地質勘探
在合同實施期間，監理單位可以指示承包方進行必要的補充地質勘探，并提供有關資料，承包方為本合同永久工程的施工需要進行補充地質勘探時，須經監理單位批準，并應向監理單位提交有關資料。除合同另有規定外，上述補充勘探的費用應按第39條規定作為變更處理。承包方為其臨時工程所需進行的補充地質勘探，其費用由承包方承擔。
十四、文明施工
29.文明施工
發包方應負責統一管理本工程的文明施工工作，應負責組織一個由發包方、承包方、監理單位和其它有關單位參加的文明施工管理委員會統一管理和協調全工地的治安保衛、施工安全和環境保護等有關文明施工事項。發包方對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包方按第29.2、29.2款和第30條規定應負的責任。
29.1治安保衛
（1）發包方應負責與當地公安部門協商共同在工地建立或委托當地公安部門建立一個現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
（2）發包方和承包方應教育各自的人員遵紀守法，共同維護全工地的社會治安，協助現場治安管理機構做好各自管轄區（包括施工工地和生活區）的治安保衛工作。
29.2施工安全
（1）發包方應負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。監理單位應按有關法律、法規和規章以及本合同的有關規定檢查、監督上述安全工作的實施，承包方應認真執行監理單位有關安全管理工作的指示。監理單位在檢查中發現施工中存在不安全因素，應及時指示承包方采取有效措施予以改正，若承包方故意延誤或拒絕改正時，則監理單位有權責令其停工整頓。
（2）承包方應按合同規定履行其安全職責。承包方應設置必要的安全管理機構和配備專職的安全人員，加強對施工作業安全的管理，特別應加強易燃、易爆材料、火工器材和爆破作業的管理，制定安全操作規程，配備必要的安全生產設施和勞動保護用具，并經常對其職工進行施工安全教育。
（3）發包方或委托承包方（應在專用合同條款中約定）在工地建立一支消防隊伍負責全工地的消防工作，配備必要的消防水源、消防設備和救助設施。
承包方應負責其管轄區內的消防工作，在其施工工地和生活區內配置一定數量的常規消防器材。承包方應按監理單位的指示定期進行防火安全檢查，及時消除火災隱患。
（4）發包方或委托監理單位在每年汛前組織承包方和有關單位進行防汛檢查，并負責統一指揮全工地的防汛和抗災工作。
承包方應負責其管轄范圍內的防汛和抗災等工作。按發包方的要求和監理單位的指示做好每年的汛前檢查，配備必要的防汛物資和器材，按合同規定做好汛情預報工作。
30.環境保護
30.1環境保護責任
承包方在施工過程中應遵守有關環境保護的法律、法規和規章及本合同的有關規定，并應對其違反上述法律、法規和規章及本合同規定所造成的環境破壞以及人員傷害和財產損失負責。
30.2采取合理的措施保護環境
（1）承包方應在編報的施工組織設計中做好施工棄渣的處理措施，嚴格按批準的棄渣規劃有序地堆放和利用棄渣，防止任意堆放棄渣影響河道的防汛標準和本工程其他承包方的正常施工以及危及下游居民的安全。
（2）承包方應按合同規定采取有效措施對施工開挖的邊坡及時進行支護和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。
（3）承包方在施工過程中應采取有效措施，注意保護飲用水源免受施工活動造成的污染。
（4）承包方應按技術條款的規定加強對噪聲、粉塵、廢氣、廢水的控制和治理，采用先進設備和技術，努力降低噪聲，控制粉塵、廢氣濃度以及做好廢水和廢油的治理和排放。
（5）承包方應保持施工區和生活區的環境衛生，及時清除垃圾和廢棄物，并運至指定的地點堆放和處理，進入現場的材料、設備必須置放有序，防止任意堆放器材雜物阻塞工作場地周圍的通道和影響環境。
十五、計量與支付
31.計量
31.1工程量
本合同工程量清單中開列的工程量是招標時的估算工程量，不是承包方為履行合同應當完成的和用于結算的實際工程量。結算的工程量應是承包方實際完成的并按本合同有關計量規定計量的工程量。
31.2完成工程量的計量
（1）承包方應按合同規定的計量辦法，按月對已完成的質量合格的工程進行準確計量，并在每月末隨同月付款申請單，按工程量清單的項目分項向監理單位提交完成工程量月報表和有關計量資料。
（2）監理單位對承包方提交的工程量月報表有疑問時，可以要求承包方派員與監理單位共同復核，并可要求承包方按第27.2款的規定進行抽樣復測。此時，承包方應積極配合和指派代表協助監理單位進行復核并按監理單位的要求提供補充的計量資料。
（3）若承包方未按監理單位的要求派代表參加復核，則監理單位復核修正的工程量應被視為該部分工程的準確工程量。
（4）監理單位認為有必要時，可要求與承包方聯合進行測量計量，承包方應遵照執行。
（5）承包方完成了工程量清單中每個項目的全部工程量后，監理單位應要求承包方派員共同對每個項目的歷次計量報表進行匯總和核實，并可要求承包方提供補充計量資料，以確定該項目最后一次進度付款的準確工程量。如承包方未按監理單位的要求派員參加，則監理單位最終核實的工程量應被視為該項目完成的準確工程量。
31.3計量方法
除合同另有規定外，各個項目的計量辦法應按技術條款的有關規定執行。
31.4計量單位
除合同另有規定外，均應采用國家法定的計量單位。
31.5總價承包項目的分解
承包方應將工程量清單中的總價承包項目進行分解，并在簽署協議書后的28天內將該項目的分解表提交監理單位審批。分解表應標明其所屬子項或分階段的工程量和需支付的金額。
32.預付款
32.1工程預付款
（1）工程預付款的總金額為合同價格的10％～20％，分兩次支付給承包方。第一次預付的金額應不低于工程預付款的50％。工程預付款總金額的額度和分次付款比例應根據工程的具體情況由發包方通過編制本合同資金流計劃予以測定，并在專用合同條款中規定。工程預付款專用于本合同工程。
（2）第一次預付款應在協議書簽署后21天內，并在承包方向發包方提交了經發包方認可的預付款保函后支付。發包方應在支付前將上述預付款保函復印件送監理單位，由監理單位出具付款證書交發包方作為支付憑證。預付款保函在預付款被發包方扣回前一直有效，保函金額為本次預付款金額，但可根據以后預付款扣回的金額相應遞減。
（3）第二次預付款需待承包方主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包方提出書面申請，經監理單位核實后出具付款證書提交給發包方，發包方收到監理單位出具的付款證書后的14天內支付給承包方。
（4）工程預付款由發包方從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到專用合同條款規定的數額時開始扣款，直至合同累計完成金額達到專用合同條款規定的數額時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：
a
r＝－－－－－－－－－－（c－f1s）
（f2－f1）s
式中r－－每次進度付款中累計扣回的金額；
a－－工程預付款總金額；
s－－合同價格；
c－－合同累計完成金額；
f1－－按專用合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價
格的比例；
f2－－按專用合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價
格的比例。
上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
32.2永久工程的材料預付款
（1）專用合同條款中規定的形成本合同永久工程的主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包方可向監理單位提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料應符合技術條款的要求；
②材料已到達工地，并以承包方和監理單位共同驗點入庫；
③承包方應按監理單位的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件；
④到達工地的材料應由承包方保管，若發生損壞、遺失或變質，應由承包方負責。
（2）預付款金額為經監理單位審核后的實際材料價的90％，在月進度付款中支付。
（3）預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的六分之一平均扣還。
33.工程進度付款
33.1月進度付款申請單
承包方應在每月末按監理單位規定的格式提交月進度付款申請單（一式4份），并附有第31.2款規定的完成工程量月報表。該申請單應包括以下內容：
（1）已完成的工程量清單中永久工程及其它項目的應付金額；
（2）經監理單位簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額；
（3）按第32.2款規定的永久工程材料預付款金額；
（4）根據第37條和38條規定的價格調整金額；
（5）根據合同規定承包方應有權得到的其它金額；
（6）扣除按第32條規定應由發包方扣還的工程預付款和永久工程材料預付款金額；
（7）扣除按第34條規定應由發包方扣留的保留金金額；
（8）扣除按合同規定由承包方應付給發包方的其它金額。
33.2月進度付款證書
監理單位在收到月進度付款申請單后的14天內進行核查，并向發包方出具月進度付款證書，提出他認為應當到期支付給承包方的金額。
33.3工程進度付款的修正和更改
監理單位有權通過對以往歷次已簽證的月進度付款證書的匯總和復核中發現的錯、漏或重復進行修正或更改；承包方亦有權提出此類修正或更改，經雙方復核同意的此類修正或更改應列入月進度付款證書中予以支付或扣除。
33.4支付時間
發包方收到監理單位簽證的月進度付款證書并審批后支付給承包方，支付時間不應超過監理單位收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按專用合同條款中規定的逾期付款違約金加付給承包方。
33.5總價承包項目的支付
工程量清單中的總價承包項目應按第31.5款規定的總價承包項目分解表統計實際完成情況，確定分項應付金額列入第33.1款第（1）項內進行支付。
34.保留金
（1）監理單位應從第一個月開始在給承包方的月進度付款中扣留按專用合同條款規定百分比的金額作為保留金（其計算額度不包括預付款和價格調整金額），直至扣留的保留金額達到專用合同條款規定的數額為止。
（2）在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理單位出具保留金付款證書，發包方將保留金總額的一半支付給承包方。在簽發單位工程或部分工程的臨時移交證書后將其相應的保留金總額的一半在月進度付款中支付給承包方。
（3）監理單位在本合同全部工程的保修期滿時出具為支付剩余保留金的付款證書，發包方應在收到上述付款證書后14天內將剩余的保留金支付給承包方。若保修期滿時尚需承包方完成剩余工作，則監理單位有權在付款證書中扣留與剩余工作所需金額相應的保留金余額。
35.完工結算
35.1完工付款申請單
在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包方應按監理單位批準的格式提交一份完工付款申請單（一式4份），并附有下述內容的詳細證明文件：
（1）至移交證書注明的完工日期止，根據合同所累計完成的全部工程價款金額；
（2）承包方認為根據合同應支付給他的追加金額和其它金額。
35.2完工付款證書及支付時間
監理單位應在收到承包方提交的完工付款申請單后的28天內完成復核，并與承包方協商修改后在完工付款申請單上簽字和出具完工付款證書報送發包方審批。發包方應在收到上述完工付款證書后的42天內審批后支付給承包方。若發包方不按期支付，則應按第33.4款規定相同辦法將逾期付款違約金付給承包方。
36.最終結清
36.1最終付款申請單
（1）承包方在收到按第53.3款規定頒發的保修責任終止證書后的28天內，按監理單位批準的格式向監理單位提交一份最終付款申請單（一式4份），該申請單位應包括以下內容，并附有關的證明文件。
①按合同規定已經完成的全部工程價款金額；
②按合同規定應付給承包方的追加金額；
③承包方認為應付給他的其它金額。
（2）若監理單位對最終付款申請單中的某些內容有異議時，有權要求承包方進行修改和提供補充資料，直至向監理單位正式提交經監理單位同意的最終付款申請單為止。
36.2結清單
承包方向監理單位提交最終付款申請單的同時，應向發包方提交一份結清單，并將結清單的副本提交監理單位。該結清單應證實最終付款申請單的總金額是根據合同規定應付給承包方的全部款項的最終結算金額。但結清單只在承包方收到退還履約擔保證件和發包方已付清監理單位出具的最終付款證書中應付的金額后才生效。
36.3最終付款證書和支付時間
監理單位收到最終付款申請單和結清單副本后的14天內，向發包方出具一份最終付款證書提交發包方審批。最終付款證書應說明：
（1）按合同規定和其它情況應最終支付給承包方的合同總金額；
（2）發包方已支付的所有金額以及發包方有權得到的全部金額。
發包方審查監理單位提交的最終付款證書后，若確認還應向承包方付款，則應在收到該證書后的42天內支付給承包方。若確認承包方應向發包方付款，則發包方應通知承包方，承包方應在收到通知后的42天內付還發包方。不論是發包方或承包方，若不按期支付，均應按第33.4款規定的相同辦法將逾期付款違約金加付給對方。
若承包
水利水電土建工程施工合同篇五
【頒布單位】水利部 中華人民共和國國家電力公司 國家工商行政管理局
【發文編號】gf―20__―02022
第一部分 通用合同條款
一、詞語涵義
1 詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1 有關合同雙方和監理人的詞語
(1)發包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發包人簽訂本合同協議書的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監理人：指專用合同條款中寫明的由發包人委托對本合同實施監理的當事人。
1.2 有關合同組成文件的詞語
(1)合同文件(或稱合同)：指由發包人與承包人簽訂的為完成本合同規定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發包人按合同規定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規定的圖紙中由發包人提供或由承包人提交并經監理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標通知書：指發包人正式向中標人授標的通知書。
1.3 有關工程和設備的詞語
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規定應建造的并移交給發包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4 有關工期的詞語
(1)開工通知：指發包人委托監理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監理人按第18.1款發出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5 有關合同價格和費用的詞語
(1)合同價格：指協議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6 其他詞語
(1)施工場地(或稱工地)：指由發包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件
2 語言文字和法律
2.1 語言文字
本合同使用的語言文字為
漢語
文字。
2.2 法律、法規和規章
適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國國家的法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的省、自治區、直轄市的地方法規和規章。
3 合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監理人作出解釋。除合同另有規定外，解釋合同文件的優先順序規定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任
4 發包人的一般義務和責任
4.1 遵守法律、法規和規章
發包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規和規章的責任。
4.2 發布開工通知
發包人應委托監理人按合同規定的日期前向承包人發布開工通知。
4.3 安排監理人及時進點實施監理
發包人應在開工通知發出前安排監理人及時進入工地開展監理工作。
4.4 提供施工用地
發包人應按專用合同條款規定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5 提供部分施工準備工程
發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。
甲方：
乙方：
年 月 日
水利水電土建工程施工合同篇六
工程名稱：______________________發包人：________________________發包人：________________________承包人：________________________使用說明
1.《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、xx公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf--020
8），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf--021
3）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf--021
4）配套使用。即將水利部范本（gf--020
8）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第條、”“《通用合同條款》”等改為“《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《____市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。合同編號：________________市水利水電土建工程施工合同示范文本發包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________委派現場代表：___________________________ 聯系電話:________________________________承包人：（全稱）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________項目經理：_______________________________ 聯系電話:________________________________總工程師：_______________________________質量負責人：_____________________________監理人：（全稱）_________________________地址：___________________________________總監理工程師：___________________________ 聯系電話:________________________________監理工程師：_____________________________發包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1 工程名稱：__________________________
1.2 工程地點：__________________________
1.3 可研文件名稱、文號：_________________
1.4 初設文件名稱、文號：_________________
1.5 工程規模：__________________________建設任務：______________________________
1.6 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________
2.2 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________
三、合同價款
3.1 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件
3）
3.2 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元（人民幣小寫_____________萬元）。其中：永久工程_________萬元；臨時工程_________萬元；安全措施費_________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件
2）
四、合同工期及進度
4.1 開工日期：_____________竣工日期：_____________
4.2 合同工期總日歷天數：_____________天
4.3 為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。 關鍵項目控制性工期表序號關鍵項目名稱最遲完工日期備注
4.4 承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：__________________________
五、雙方的義務和責任
5.1 發包人的義務和責任
5.
1.1 發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.
1.2 發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于________年____月____日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.
1.3 發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。 發包人主要人員的職權表 序號姓名職務在合同中的主要職權聯絡方式
5.
1.4 發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。提供的用地范圍為：____________________________期限：____________________________
5.
1.5 發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。提供承包人使用的工程為：____________________________期限：____________________________
5.
1.6 發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.
1.7 發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.
1.8 發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。 發包人負責提供的圖紙和期限序號圖紙名稱提交日期份數備注
5.
1.9 發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.
1.10 發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.
1.11 發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.
1.12 發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用；協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.
1.13 發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：____________________________
5.
1.14 發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.
1.15 其它責任：____________________________
5.2 承包人的義務和責任
5.
2.1 承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.
2.2 承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣（大寫）______________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人；履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.
2.3 承包人應在接到開工通知后____日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。 承包人向工地調遣或雇傭主要人員序號姓名職務在合同中的主要職責到達現場時限一主要人員1項目經理2總工程師3質量負責人4安全負責人二現場管理人員（人）1行政管理2技術管理三作業人員工種（人）1土石方工程2混凝土工程3灌漿工程4鋼筋安裝5金屬結構安裝6設備安裝7其他四特種作業人員（人）塔機機手放炮員安全員質檢員 承包人向工地調配施工設備和材料 一主要施工設備名稱規格型號數量用途到達現場時間123二主要材料123
5.
2.4 承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.
2.5 承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。 承包人負責提交的圖紙和文件表 序號圖紙和文件名稱提交時限提交發包人份數施工組織設計報告施工技術措施計劃年、月進度報表質量檢測與評定資料工序開倉（開工）資料竣工圖及驗收資料結算資料承包人應提供的施工圖
5.
2.6 承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.
2.7 承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.
2.8 承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.
2.9 承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.
2.10 承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.
2.11 承包人應在工程通過完工驗收后 天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.
2.12 其它責任：
六、監理人的職責
6.1 監理人應履行合同規定的職責。
6.2 監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3 監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制；負責設計變更審核和合同管理；協調建設各方關系；工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準；屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4 總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5 監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6 監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。 監理人的指示序號監理指示名稱監理指示主要內容1開工通知監理人按照有關規定，向承包人發布單位工程、分部（分項）工程、單元工程等開工通知。2監理審批文件施工組織設計審批文件，施工導流及度汛方案審批文件，工程質量評定項目劃分審批文件，試驗報告及質量標準審批文件，簽發施工圖紙等。3工序及隱蔽工程驗收簽證重要工序及隱蔽工程必須經監理工程師批準后，才能進行下一工序施工。4施工過程質量控制指令要求承包人提供試驗和檢測成果；停止各種違章作業行為；停止不合格的材料、設備、設施的安裝與使用；要求對不合格工序進行補工或返工；對造成質量事故或多次嚴重違規的責任人提出處理意見；質量缺陷或質量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監理可以做出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。5施工過程進度控制指令承包人加快工程建設進度或加速施工的指令，督促承包人做出調整安排、編報趕工措施報告，報監理批準，并督促實施。6工程造價控制指令工程量審定表、工程進度結算表、完工結算審簽資料等。7現場協調指令工程變更、價格調整、工程停工或緩建、合同終止、違約責任劃分，多家承包人交叉作業干擾，現場矛盾協調等指令。
七、質量
7.1 承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后_______天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2 承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每_______個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3 監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4 承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收， 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5 發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責；如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6 承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前____日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后_______個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7 隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8 工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9 承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1 發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2 發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》（水利部令第26號），認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工____日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3 監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4 承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5 承包人必須依法取得安全生產許可證（安全生產許可證編號為______________），并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員_______名。
8.6 承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7 對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《____市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序（試行）》的相關規定進行處置。
8.8 發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1 計量
9.
1.1 本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.
1.2 計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.
1.3 本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.
1.4 工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.
2.1 工程預付款（
1）工程預付款總金額為合同價格的_______%，分兩次支付給承包人。
第一次支付預付款總額的_______%，
第二次支付金額為該預付款總額的_______%。
（2）
第一次預付款應在本合同簽署后_______天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付；
第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的_______天內支付給承包人。
（3）工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_______%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_______%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：_____________________式中r--每次進度付款中累計扣回的金額；a--工程預付款總金額；s--合同價格；c--合同累計完成金額；f1--按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例；f2--按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.
2.2 工程材料預付款
（1）形成本合同永久工程的_____________________等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求；
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫；
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
（2）預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的_______％，在月進度付款中支付。
（3）預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的16平均扣還。
9.
2.3 工程進度付款
（1）進度款按月支付。
（2）承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請____日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期
第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
（3）月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第
9.
2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第
9.
2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第
9.
2.1款和第
9.
2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第
9.
2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.
2.4 保留金
（1）由監理人從
第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留_______%作為保留金（其計算額度不包括預付款和價格調整金額），直至扣留的保留金額達到合同價格的_______%為止。
（2）在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的12在月進度付款中支付給承包人。
（3）在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的12支付給承包人。
（4）發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.
2.5 完工結算在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單（一式四份），并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息（利息不超過銀行同期貸款利率）。
9.
2.6 最終結清承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單（一式4份）和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.
2.7 發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：_____________________
9.
2.8 價格調整
（1）價格調整的差額計算對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第_______種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的_______%時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的_______%時，取其絕對值大于_______%的部分為合同價格的調整數。調增時，價格調整方法為_____________________調減時，價格調整方法為_____________________
（2）除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
（3）承包人工期延誤后的價格調整由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
（4）法規更改引起的價格調整在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第
9.
2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1 變更
10.
1.1 沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.
1.2 變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
（1）工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
（2）工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：_____________________
10.
1.3 由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任；由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.
2.1 承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包；不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程；承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.
2.2 主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.
2.3 在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
（1）由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
（2）由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規定的期限內完成合同任務。
（3）項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同；如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.
2.4 發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.
2.5 除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。十
一、違約與索賠1
1.1 在履行合同過程中，承包人未按第
5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：1
1.
1.1 承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤；1
1.
1.2 承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去；1
1.
1.3 未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地；1
1.
1.4 承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備；1
1.
1.5 由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤；1
1.
1.6 承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補；1
1.
1.7 承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。1
1.2 由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金_______元天，累計不超過_______元。1
1.3 承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改；監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的_______%（5%～10%）向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。1
1.4 在履行合同過程中，發包人未按第
5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：1
1.
4.1 發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件；1
1.
4.2 發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙；1
1.
4.3 發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤；1
1.
4.4 由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。1
1.5 由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期；若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。1
1.6 發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的_______%向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。1
1.7 索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。1
1.8 索賠的處理。1
1.
8.1 監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。1
1.
8.2 監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。1
1.
8.3 雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付；若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。1
1.
8.4 若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。1
1.9 索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。十
二、工程驗收1
2.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。1
2.2 承包人應在接到監理人的指示后 天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。1
2.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用_______元，一次性支付給非責任方。十
三、爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第______種方式解決：
①由_______仲裁委員會仲裁；
②向人民法院起訴。十
四、其它1
4.1 本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為_______個月。1
4.2 本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。1
4.3 雙方應按《廉政合同》范本（見附件
7），在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。1
4.4 雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名（或簽章）并加蓋單位公章（或合同專用章），合同生效。1
4.5 承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。1
4.6 本合同一式_______份，具有同等法律效力，雙方各執______份。十
五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料發包人：（公章）___________ 承包人：（公章）___________法定代表人：（簽名）_______法定代表人：（簽名）_______現場代表：（簽名）_________項目經理：（簽名）_________地址：_____________________地址：_____________________編碼：_________________編碼：_________________電話：_____________________電話：_____________________傳真：_____________________傳真：_____________________開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________帳號：_____________________帳號：________年____月____日 《廉政合同》范本工程建設施工廉政合同項目法人（甲方）________________施工單位（乙方）________________為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條雙方的責任
（一）嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
（二）嚴格執行_____________________建設工程的合同，自覺遵守合同。
（三）雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
（五）任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
（六）發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條甲方應遵守的內容
（一）甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
（二）甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動；不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
（三）甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
（五）除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條乙方應遵守的內容
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
（二）乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
（三）乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
（四）乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
（五）乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
（六）乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條違約責任
（一）甲方及其工作人員違反本合同第
一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
（二）乙方及其工作人員違反本合同第
一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償；情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至________年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條本合同作為_____________________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。甲方單位：（蓋章）______乙方單位：（蓋章）______法定代表人：____________法定代表人：____________地址：__________________地址：__________________電話：__________________電話：__________________監督單位：（蓋章）______ 電話：__________________ ________年____月____日 ____市水利局制定____市工商行政管理局監制
返
水利水電土建工程施工合同篇七
發包人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
委派現場代表：________________ 聯系電話___________________
承包人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
項目經理:_____________________ 聯系電話___________________
總工程師:_____________________
質量負責人:___________________
監理人：(全稱)__________________________________________
地址：____________________________________________________
總監理工程師：________________ 聯系電話 __________________
監理工程師：__________________
發包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：__________________________________________
1.2工程地點：__________________________________________
1.3可研文件名稱、文號：________________________________ 。
1.4初設文件名稱、文號：________________________________ 。
1.5工程規模：__________________________________________ ;
建設任務：__________________________________________ 。
1.6工程概算審批總投資____________________萬元;資金來源：_________________________ 。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號)
______________________________________________________ 。
2.2主要合同工程量：(以招投標文件為準)________________________________________ 。
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：____________________________________(詳見合同附件3)。
3.2合同總價人民幣(大寫)：____________________萬元(人民幣小寫________萬元)。其中：永久工程_______ 萬元;臨時工程_______萬元;安全措施費________萬元;技術措施費_________萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
4.1開工日期：___________ ，竣工日期：____________ 。
4.2合同工期總日歷天數：____________天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
序號關鍵項目名稱最遲完工日期備注
4.4承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：______________________ 。
五、雙方的義務和責任
5.1發包人的義務和責任
5.1.1發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.1.2發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于______年______月____日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.1.3發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
發包人主要人員的職權表
序號姓名職務在合同中的主要職權聯絡方式
5.1.4發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。
提供的用地范圍為：_______________________________________;
期限：___________________________________________________。
5.1.5發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為：_________________________________;
期限：___________________________________________________。
5.1.6發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.1.7發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.1.8發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
發包人負責提供的圖紙和期限
序號圖紙名稱提交日期份數備注
5.1.9發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.1.10發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.1.11發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.1.12發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.1.13發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：______________________________________________
5.1.14發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.1.15其它責任：_____________________________________________
5.2承包人的義務和責任
5.2.1承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.2.2承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫) ___________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.2.3承包人應在接到開工通知后________日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。
5.2.4承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.2.5承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.2.6承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.2.7承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.2.8承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.2.9承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.2.10承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.2.11承包人應在工程通過完工驗收后________天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.2.12其它責任：_________________________________________
六、監理人的職責
6.1監理人應履行合同規定的職責。
6.2監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準;屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
監理人的指示
序號監理指示名稱監理指示主要內容
1開工通知監理人按照有關規定，向承包人發布單位工程、分部(分項)工程、單元工程等開工通知。
2監理審批文件施工組織設計審批文件，施工導流及度汛方案審批文件，工程質量評定項目劃分審批文件，試驗報告及質量標準審批文件，簽發施工圖紙等。
3工序及隱蔽工程驗收簽證重要工序及隱蔽工程必須經監理工程師批準后，才能進行下一工序施工。
4施工過程質量控制指令要求承包人提供試驗和檢測成果;停止各種違章作業行為;停止不合格的材料、設備、設施的安裝與使用;要求對不合格工序進行補工或返工;對造成質量事故或多次嚴重違規的責任人提出處理意見;質量缺陷或質量事故處理方案審核意見等。在緊急情況下，監理可以做出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。
5施工過程進度控制指令要求承包人加快工程建設進度或加速施工的指令，督促承包人做出調整安排、編報趕工措施報告，報監理批準，并督促實施。
6工程造價控制指令工程量審定表、工程進度結算表、完工結算審簽資料等。
7現場協調指令工程變更、價格調整、工程停工或緩建、合同終止、違約責任劃分，多家承包人交叉作業干擾，現場矛盾協調等指令。
…
七、質量
7.1承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后________天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責,詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每______個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收, 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前______日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。
承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后________個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號)，認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為_____________)，并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員__________名。
8.6承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
8.8發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1計量
9.1.1本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.1.2計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.1.3本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.1.4工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.2.1工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的________ %，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_______%，第二次支付金額為該預付款總額的________ %。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后______天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的________天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_______%時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的_______%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：
式中r——每次進度付款中累計扣回的金額;
a——工程預付款總金額;
s——合同價格;
c——合同累計完成金額;
f1——按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例;
f2——按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。
上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.2.2工程材料預付款
(1)形成本合同永久工程的_____________等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求;
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫;
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
(2)預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的_______%，在月進度付款中支付。
(3)預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的1/6平均扣還。
9.2.3工程進度付款
(1)進度款按月支付。
(2)承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請14日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
(3)月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第9.2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第9.2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第9.2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.2.4保留金
(1)由監理人從第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留_________%作為保留金(其計算額度不包括預付款和價格調整金額)，直至扣留的保留金額達到合同價格的________%為止。
(2)在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的1/2在月進度付款中支付給承包人。
(3)在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。
(4)發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.2.5完工結算
在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單(一式四份)，并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超過銀行同期貸款利率)。
9.2.6最終結清
承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單(一式4份)和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.2.7發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：__________________ 。
9.2.8價格調整
(1)價格調整的差額計算
對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第_______種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的_______%時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的______%時，取其絕對值大于________%的部分為合同價格的調整數。
調增時，價格調整方法為_____________________________;
調減時，價格調整方法為_____________________________。
(2)除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
(3)承包人工期延誤后的價格調整
由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
(4)法規更改引起的價格調整
在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第9.2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1變更
10.1.1沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.1.2變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
(1)工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
(2)工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：_______________________________ 。
10.1.3由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任;由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.2.1承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包;不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程;承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.2.2主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.2.3在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
(1)由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
(2)由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規定的期限內完成合同任務。
(3)項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同;如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.2.4發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.2.5除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。
十一、違約與索賠
11.1在履行合同過程中，承包人未按第5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：
11.1.1承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤;
11.1.2承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去;
11.1.3未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地;
11.1.4承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備;
11.1.5由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤;
11.1.6承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補;
11.1.7承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。
11.2由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金______元/天，累計不超過___________元。
11.3承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改;監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的___________%(5%~10%)向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.4在履行合同過程中，發包人未按第5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：
11.4.1發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件;
11.4.2發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙;
11.4.3發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤;
11.4.4由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。
11.5由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期;若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。
11.6發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的________%向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.7索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。
11.8索賠的處理。
11.8.1監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。
11.8.2監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。
11.8.3雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付;若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。
11.8.4若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。
11.9索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。
十二、工程驗收
12.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。
12.2承包人應在接到監理人的指示后______天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。
12.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用_______元，一次性支付給非責任方。
十三、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第______種方式解決：
①由_______仲裁委員會仲裁;
②向人民法院起訴。
十四、其它
14.1本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為______個月。
14.2本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。
14.3雙方應按《廉政合同》范本(見附件7)，在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。
12.4雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名(或簽章)并加蓋單位公章(或合同專用章)，合同生效。
14.5承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。
14.6本合同一式______份，具有同等法律效力，雙方各執_____份。
十五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料
發 包 人：______________(公章) 承 包 人：______________(公章)
法定代表人：______________(簽名)法定代表人：______________(簽名)
現場代表：________________(簽名)項目經理：________________(簽名)
地 址：_____________________ 地 址：_____________________
郵政編碼：_______________________ 郵政編碼：_______________________
電 話：_____________________ 電 話：_____________________
傳 真：_____________________ 傳 真：_____________________
開戶銀行：_______________________ 開戶銀行：_______________________
帳 號：_____________________ 帳 號：_____________________
___________年________月________日
《廉政合同》范本
工程建設施工廉政合同
項目法人(甲方)__________________________
施工單位(乙方)__________________________
為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條 雙方的責任
(一)嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
(二)嚴格執行____________建設工程的合同，自覺遵守合同。
(三)雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
(五)任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
(六)發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條 甲方應遵守的內容
(一)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
(二)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動;不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(三)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
(五)除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條 乙方應遵守的內容
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
(二)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
(三)乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(五)乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
(六)乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條 違約責任
(一)甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理;涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
(二)乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理;給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償;情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至五年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條 本合同作為______________工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條 本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。
甲方單位：__________________(蓋章) 乙方單位：_______________(蓋章)
法定代表人：_______________________ 法定代表人：____________________
地 址：_______________________ 地 址：____________________
電 話：_______________________ 電 話：____________________
監督單位：__________________(蓋章)
電 話：_________________________
__________年_________月________日
水利水電土建工程施工合同篇八
工程名稱：______________________
發包人：________________________
發包人：________________________
承包人：________________________
使用說明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf- 20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的 “本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
合同編號：____________
重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本
發包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
委派現場代表：___________________________
聯系電話:________________________________
承包人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
法定代表人：_____________________________
項目經理：_______________________________
聯系電話:________________________________
總工程師：_______________________________
質量負責人：_____________________________
監理人：（全稱）_________________________
地址：___________________________________
總監理工程師：___________________________
聯系電話:________________________________
監理工程師：_____________________________
發包人擬修建__________________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1? 工程名稱：__________________________
1.2? 工程地點：__________________________
1.3? 可研文件名稱、文號：_________________
1.4? 初設文件名稱、文號：_________________
1.5? 工程規模：__________________________
建設任務：______________________________
1.6? 工程概算審批總投資___________________萬元；資金來源：_____________
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1? 工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）_________
2.2? 主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________
三、合同價款
3.1? 合同價款承包方式：___________________（詳見合同附件3）
3.2? 合同總價人民幣（大寫）：____________萬元
水利水電土建工程施工合同篇九
案號（20__）浦民二（商）初字第660號
尊敬的審判長，審判員：
作為本案被告特別授權委托代理人，經認真研究本案相關事實，證據及有關法規，我們認為本案爭議焦點有三：1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益，因此保險合同無效。此外，貨損一不屬自然災害，二非保險責任范圍內的意外事故所致，充分的證據表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即：因綁扎不當及包裝不當所致。依相關保單，保險條款及法規，不屬保險責任范圍，屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考：
為便于合議庭客觀公正審理案件，茲歸納本案基本事實如下：
20__年10月30日原告與中國*一冶金建設公司訂立“汽車運輸協議”約定：在運輸途中設備如有損壞，由承運人全權負責；接受貨方委托，代辦貨物保險（原告證據2）；
20__年11月1日原告向被告投保國內水路，陸路貨物運輸綜合險，保險標的為：“吊車200噸”。被保險人為原告（原告證據1）。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。
11月3日貨運抵目的地后，經貨，運雙方派員查看，發現吊車臂桿磨損，并簽發一份“貨物運輸簽收單”。（原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單）確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損（被告證據1）。
11月7日，貨主，承運人，日本供方及進口商四方經現場勘驗，確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認：在運輸中出現磨損（原告證據3）。
20__年6月托運人收到原告賠償款人民幣130，722元（原告證據8）。
一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。
本案投保人是承運人，承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益，不能投保貨運險；貨運險性質上屬財產保險，其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益，并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管，照料之責，對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責，而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險（保險法第50條）。因而可以投保貨運責任險。
原告作為承運人本應投保貨運責任險，卻向保險人投保一般貨運險，并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協議第8條約定接受貨方委托，代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益，因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益，依保險法第12條相關規定，本案保險合同無效。
<保險法>第12條規定：投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的，保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。
就貨運險而言，貨主（買賣雙方）作為貨物所有權人，當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益，對貨物本身的財產權并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。
假設承運人是為貨主代辦保險，那么被保險人是貨主而非承運人，承運人仍無權依據保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致，而運輸合同約定：在運輸途中，設備如有損壞，由承運人全權負責（原告證據2）。此外，相關的法規亦明確規定，雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償，但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償的，保險人賠償保險金時，可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額（<保險法>第45條）。因此，無論原告是否為貨主代辦保險，也無論保險合同是否有效，承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險，同時自已應向保險人投保貨運責任險，才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。
二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。
綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任，保險人依法不承擔保險賠償責任。此節事實有下述相關證據證實。（1）20__年11月3日承運人與貨主簽定的：貨物運輸簽收單確認：因綁扎等原因（被告證據1）；（2）11月7日之會簽紀錄承認會簽了：貨物運輸簽收單。確認：發現7200吊車臂桿在運輸中出現磨損；發現7200吊車全車臂桿中有13節臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損（原告證據3）；（3）12月30日貨主致函原告稱：因你公司之故，造成運輸貨物破損。（原告證據5）；（4）20__年11月12日原告致函被告承認：在運輸過程中造成貨物損壞。（原告證據6）；（5）20__年2月4日原告致進口商函承認：發現7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現了多處磨損。（原告證據8）；上述五方面的證據相互印證證實，運輸過程中發生了貨損，貨損發生于運輸期間；貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍，而是屬于保險除外責任。
綁扎不當顯然屬承運人責任。查<公路貨物運輸合同實施細則>第11條：承運人責任：貨物要捆扎牢固，苫蓋嚴密。<汽車貨物運輸規則>第五十九條搬運裝卸作業完成后，貨物需綁扎苫蓋篷-布的，搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固；而保單約定的保險條款第四條規定：被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。
包裝不當則屬于托運人責任。<合同法>第156條和第306條明確規定：托運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當采取足以保護標的物的包裝方式。對此<公路貨物運輸合同實施細則>第11條及<汽車運輸規則>第35條亦有相似規定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。
三本案貨損不屬于保險責任范圍。
保單約定的保險條款為：1994年<國內水路，陸（鐵）路貨物運輸保險條款>.規定：承保因受保險責任范圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之，保險人承擔保險責任的前提條件有二：一是保險責任范圍內的；二是因該范圍內的自然災害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。
本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同，后者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致損壞即可，前者舉證責任屬索賠方，亦即，原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據證明貨損系由于列明風險所致。反之，有充分的證據證實貨損系由于承運人的原因，亦即因綁扎不當所致。
該保險之基本險中包括列明的五種情形，并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時，保險人才應依約承擔保險責任；而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者，保險人才應承擔保險責任。反之，除外條款明確規定：由于包裝不善，由于被保險人的過失所致的貨損，屬保險除外責任。
本案貨損不是因自然災害所致，此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內的意外事故所致，。反之，充分的證據證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定，保險人不承擔保險責任。
綜上所述：原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險，因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致，既不是基本險也非綜合險承保范圍，且屬保險除外責任，當然不屬保險責任范圍。托運人已經從貨損責任人處取得賠償，依法保險人不再承擔保險賠償責任。基于上述事實和理由，敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
－－－－－公司
特別授權委托代理人：
年月日
水利水電土建工程施工合同篇十
工程名稱：___________________________
發?包?人：___________________________
承?包?人：___________________________
重慶市水利局制定
重慶市工商行政管理局監制
使?用?說?明
1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯合頒發的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術條款》（gf-20__-0208），建設部、國家工商行政管理總局頒發，并經水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉發的《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（gf-20__-0213）、《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（gf-20__-0214）配套使用。即將水利部范本（gf-20__-0208）中的?“本合同《通用合同條款》第_______款”、“本合同《通用合同條款》第_____條”、“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時，應全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》，不得刪改；可根據工程實際情況，對其進行補充，但不得違反公正、公平原則。
3.招投標結束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
合同編號：_______________
重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本
發包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
委派現場代表：________________?聯系電話___________________
承包人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
法定代表人：______________________________________________
項目經理:_____________________?聯系電話___________________
總工程師:_____________________
質量負責人:___________________
監理人：（全稱）__________________________________________
地址：____________________________________________________
總監理工程師：________________?聯系電話?__________________
監理工程師：__________________
發包人擬修建_________________工程，接受了承包人的投標，雙方根據《民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：__________________________________________
1.2工程地點：__________________________________________
1.3可研文件名稱、文號：________________________________?。
1.4初設文件名稱、文號：________________________________?。
1.5工程規模：__________________________________________?；
建設任務：__________________________________________?。
1.6工程概算審批總投資____________________萬元；資金來源：_________________________?。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：（包括永久工程、臨時工程名稱；其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號）
______________________________________________________?。
2.2主要合同工程量：（以招投標文件為準）________________________________________?。
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：____________________________________（詳見合同附件3）。
3.2合同總價人民幣（大寫）：____________________萬元（人民幣小寫________萬元）。其中：永久工程_______?萬元；臨時工程_______萬元；安全措施費________萬元；技術措施費_________萬元（詳見合同附件2）。
四、合同工期及進度
4.1開工日期：___________?，竣工日期：____________?。
4.2合同工期總日歷天數：____________天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
序號
關鍵項目名稱
水利水電土建工程施工合同篇十一
發包人：(全稱)
地址：
法定代表人：
委派現場代表：聯系電話
承包人：(全稱)
地址：
法定代表人：
項目經理：聯系電話
總工程師：
質量負責人：監理人：(全稱)
地址：
總監理工程師：聯系電話
監理工程師：
發包人擬修建 工程，接受了承包人的投標，雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3可研文件名稱、文號：。
1.4初設文件名稱、文號：。
1.5工程規模：;
建設任務： 。
1.6工程概算審批總投資萬元;資金來源： 。
二、工程承包范圍及合同工程量
2.1工程承包范圍：(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程，必須標注起止里程樁號)
2.2主要合同工程量：(以招投標文件為準)
三、合同價款
3.1合同價款承包方式：
(詳見合同附件3)。
3.2合同總價人民幣(大寫)： 萬元
(人民幣小寫萬元)。其中：永久工程 萬元;臨時工程 萬元;安全措施費 萬元;技術措施費 萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
4.1開工日期： ，竣工日期：。
4.2合同工期總日歷天數：天。
4.3為滿足本工程總工期的要求，承包人承諾采取一切有效措施，使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
4.4承包人在保證工程質量的前提下，發包人要求按合同規定的完工日期提前完工，按監理人核實的提前天數，發包人可向承包人支付提前完工獎金，提前完工獎勵金計算方法：。
五、雙方的義務和責任
5.1發包人的義務和責任
5.1.1發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔相應的責任。
5.1.2發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續，并委托監理人于 年月 日前向承包人發布開工通知。否則，承擔工程延誤責任。
5.1.3發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作，并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
5.1.4發包人應按合同約定的用地范圍和期限，辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民，按時向承包人提供施工用地。否則，承擔工期延誤責任。
提供的用地范圍為：
期限：。
5.1.5發包人應按合同規定，完成由發包人承擔的施工準備工程，并按合同規定的期限提供承包人使用。否則，承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為：
期限：。
5.1.6發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定，委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.1.7發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對資料的真實性負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.1.8發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
5.1.9發包人應按合同約定按時支付合同價款。
5.1.10發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.1.11發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包人所采取的環境保護措施，并監督其實施。
5.1.12發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.1.13發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有：。
5.1.14發包人應按現行水利水電工程驗收規定，組織或主持有關驗收工作。
5.1.15其它責任：5.2承包人的義務和責任
5.2.1承包人應遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并承擔相應的責任。
5.2.2承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫)萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效，并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
5.2.3承包人應在接到開工通知后 日內，按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料，或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師，應承擔相應違約責任。
承包人向工地調遣或雇傭主要人員：
承包人向工地調配施工設備和材料：
5.2.4承包人應認真執行監理人發出的與合同有關的任何指示，嚴格按監理審批的施工圖紙進行施工。
5.2.5承包人應按招投標文件中《技術條款》規定的內容和期限，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監理人審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.2.6承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.2.7承包人應按國家有關規定文明施工，避免施工對公眾利益的損害，保證工程施工和人員的安全。
5.2.8承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章，按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失，避免施工對公眾利益的損害。
5.2.9承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.2.10承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.2.11承包人應在工程通過完工驗收后 天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.2.12其它責任：
六、監理人的職責
6.1監理人應履行合同規定的職責。
6.2監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準，則應在合同或補充協議中予以規定，否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
6.3監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等，監理人在作出決定前，應得到發包人的批準;屬重大設計變更的，應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
6.4總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查，簽發施工圖紙、監理文件，組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收，審簽工程進度結算資料。
6.5監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
6.6監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
監理人的指示
七、質量
7.1承包人應在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后天內，向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
7.2承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示，認真履行質量檢查職責，詳細作好質量檢查記錄，編寫質量檢查報表，每 個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗，承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
7.4承包人負責采購的材料和工程設備，應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收， 驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔。
7.5發包人負責采購的材料和工程設備，應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收，并由發包人正式移交給承包人。在驗收時，承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試，并將檢驗結果提交監理人，其所需費用由承包人承擔，若抽檢不合格時，由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后，若發現工程設備存在缺陷時，應由監理人與承包人共同查找原因，如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6承包人應在工地建立自己的試驗室，開展施工檢測工作，施工檢測方案在工程開工前 日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。
承包人無條件和能力建立現場試驗室，承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作，簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔，檢測費在工程開工后 個月內，由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除，按檢測合同規定支付給檢測單位。
7.7隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后，承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋，監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備，可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救，直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示，則發包人有權委托其他承包人執行該項指示，由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任，由承包人承擔。
7.9承包人對施工質量負責。工程施工質量必須達到合格標準，對施工質量缺陷或施工質量事故，承包人應無條件地按監理人的指示采取有效措施進行整改，直至施工質量達到合格為止，由此產生的費用全部由承包人承擔。
八、安全
8.1發包人應負責與當地公安部門協商，建立現場治安管理機構，統一管理全工地的治安保衛事宜，負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號)，認真履行本工程的安全管理職責，負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作，組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案，與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書，在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
8.5承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為 )，并按要求設置安全管理機構，配備專職安全人員 名。
8.6承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后，專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新，安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善，不得挪作他用。
8.7對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故，發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
8.8發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任，并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1計量
9.1.1本合同的計量單位，均采用國家法定的計量單位。
9.1.2計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
9.1.3本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量，結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
9.1.4工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.2.1工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的%，分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的 %，第二次支付金額為該預付款總額的 %。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后 天內，并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后，其估算價值已達到本次預付款金額時，由承包人提出書面申請，經監理人核實后出具付款證書提交給發包人，發包人收到監理人出具的付款證書后的 天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的 %時開始扣款，直至合同累計完成金額達到合同價格的%時全部扣清。在每次進度付款時，累計扣回的金額按下列公式計算：式中r--每次進度付款中累計扣回的金額;
a--工程預付款總金額;
s--合同價格;
c--合同累計完成金額;
f1--按合同條款規定開始扣款時合同累計完成金額達到合同價格的比例;
f2--按合同條款規定全部扣清時合同累計完成金額達到合同價格的比例。
上述合同累計完成金額均指價格調整前且未扣保留金的金額。
9.2.2工程材料預付款
(1)形成本合同永久工程的等主要材料到達工地并滿足以下條件后，承包人可向監理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料預付款。
①材料的質量和儲存條件符合招投標文件中《技術條款》的要求;
②材料已到達工地，并經承包人和監理人共同驗點入庫;
③承包人應按監理人的要求提交了材料的訂貨單、收據或價格證明文件。
(2)預付款金額為經監理人審核后的實際材料價的 %，在月進度付款中支付。
(3)預付款從付款月后的6個月內在月進度付款中每月按該預付款金額的1/6平均扣還。
9.2.3工程進度付款
(1)進度款按月支付。
(2)承包人按監理人規定的格式提交月進度付款申請單，監理人在收到月進度付款申請14日內完成核查，并向發包人出具月進度付款證書，經發包人審批后支付給承包人，支付時間不應超過監理人收到月進度付款申請單后28天。若不按期支付，則應從逾期第一天起按規定的逾期付款違約金加付給承包人。
(3)月進度付款申請單應包括以下內容：
① 已完成的本合同《工程量清單》中的工程項目及其它項目的應付金額。
② 經監理人簽認的當月計日工支付憑證標明的應付金額。
③ 按第9.2.2款規定的工程材料預付款金額。
④ 根據第9.2.8款規定的價格調整金額。
⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款規定應由發包人扣還的工程預付款和工程材料預付款金額。
⑥ 扣除按第9.2.4款規定應由發包人扣留的保留金金額。
9.2.4保留金
(1)由監理人從第一個月開始，在給承包人的月進度付款中扣留
%作為保留金(其計算額度不包括預付款和價格調整金額)，直至扣留的保留金額達到合同價格的%為止。
(2)在單位工程或部分工程驗收合格并簽發移交證書后，將其相應的保留金總額的1/2在月進度付款中支付給承包人。
(3)在簽發本合同工程移交證書后14天內由監理人出具保留金付款證書，發包人將剩余保留金總額的1/2支付給承包人。
(4)發包人應在保修期滿后14天內將剩余的保留金支付給承包人。
9.2.5完工結算
在本合同工程移交證書頒發后的28天內，承包人應按監理人批準的格式提交一份完工付款申請單(一式四份)，并按要求附詳細證明文件，監理人應在28天內完成復核，并出具完工付款證書報送發包人審批。發包人應在收到上述完工付款證書后的60天內完成審批并支付給承包人，若發包人不按期支付，則應支付逾期付款違約金給承包人，并支付拖欠工程款的利息(利息不超過銀行同期貸款利率)。
9.2.6最終結清
承包人在收到按規定頒發的保修責任終止證書后的28內，按監理人批準的格式向監理人提交一份最終付款申請單(一式4份)和結清單，監理人應在14天內完成復核，出具一份最終付款證書報發包人審批，發包人審查監理人提交的最終付款證書后，若確認還應向承包人付款，則應在收到該證書后的42天支付給承包人。若確認承包人應向發包人付款，則發包人應通知承包人，承包人應在收到通知后的42天內付還發包人。
9.2.7發包人或承包人若未按期付款，均應支付逾期違約金。逾期付款違約金計算標準為：。
9.2.8價格調整
(1)價格調整的差額計算
對因人工、材料和設備等物價波動影響合同價格時，按下面兩種方法中的第種方法計算價格調整的差額，調整合同價格。
第一種方法：在整個合同實施過程中，合同價格不因物價波動作任何調整。
第二種方法：在合同約定工期內，現行價格引起的總價調整的絕對值小于或等于本合同約定總價的 %時，雙方自行承擔物價調整風險，合同價格不進行調整。當現行價格引起的總價調整的絕對值大于本合同約定總價的 %時，取其絕對值大于 %的部分為合同價格的調整數。
調增時，價格調整方法為 ;
調減時，價格調整方法為 。
(2)除合同本款規定的調價因素外，其余因素的物價波動均不另行調價。
(3)承包人工期延誤后的價格調整
由于承包人原因未能在合同規定的完工日期內完工，則對原定完工日期后施工的工程，采用原定完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。若由于發包人原因造成延長了完工日期，但又由于承包人原因未能按延長后的完工日期內完工，則對延期期滿后施工的工程，其價格調整計算應采用延長后的完工日期與實際完工日期的兩個價格指數中的低者作為現行價格進行結算。
(4)法規更改引起的價格調整
在投標截止日前的28天后，國家的法律、行政法規或國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章發生變更，導致承包人在實施合同期間所需要的工程費用發生除第9.2.8款規定以外的增減時，應由監理人與發包人和承包人進行協商后確定需調整的合同金額。
十、合同變更
10.1變更
10.1.1沒有監理人的指示，承包人不得擅自變更。在履行合同過程中，監理人可根據工程的需要指示承包人進行變更，變更項目未引起工程施工組織和進度計劃發生實質性變動或不影響其原定的價格時，不予調整該項目的單價。
10.1.2變更引起的單價或合價調整，承包人應在收到監理人發出的變更指示后28天內，向監理人提交變更報價書，監理人在28天內對變更報價書進行審核后作出變更決定，并通知承包人。價格審核期間，承包人仍應按監理人的變更指示進行施工。價格調整的原則：
(1)工程量清單中有適用于變更工作的項目時，應采用該項目的單價或合價。
(2)工程量清單中無適用于變更工作的項目，新增項目單價計算方法為：
。
10.1.3由于發包人原因引起的變更，發包人應承擔相應的費用和工期延誤責任;由于承包人違約或其它由于承包人原因引起的變更，其增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
10.2 轉包與分包
10.2.1承包人不得將其承包的工程轉包或違法分包;不得通過租用、借用他人資質證書承攬工程;承包人如有上述行為，發包人有權立即解除合同，承包人應按本合同第11條約定，承擔違約責任。
10.2.2主要建筑物的主體結構不得進行工程分包。所稱主要建筑物是指失事以后將造成下游災害或嚴重影響工程功能和效益的建筑物。
10.2.3在合同實施過程中，有下列情況之一的，發包人可向承包人推薦分包人：
(1)由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力。
(2)由于承包人原因，導致施工工期拖延，承包人無力在合同規
定的期限內完成合同任務。
(3)項目有特殊技術要求、特殊工藝或涉及專利權保護的。如承包人同意，則應由承包人與分包人簽訂分包合同;如承包人拒絕，則可由承包人自行選擇分包人，但需經發包人書面認可。
10.2.4發包人一般不得直接指定分包人。但在合同實施過程中，如承包人無力在合同規定的期限內完成合同中的應急防汛、搶險等危及公共安全和工程安全的項目，發包人經項目的上級主管部門同意，可對該應急防汛、搶險等項目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償由指定分包人直接對發包人負責，承包人不對此承擔責任。
10.2.5除發包人指定分包外，承包人對其分包項目的實施以及分包人的行為向發包人負全部責任。承包人應對分包項目的工程進度、質量、安全、計量和驗收等實施監督和管理。
十一、違約與索賠
11.1在履行合同過程中，承包人未按第5.2款規定履行義務或發生下述行為之一者屬承包人違約：
11.1.1承包人無正當理由未按開工通知的要求及時進場組織施工和未按本合同約定的進度計劃有效地開展施工準備，造成工期延誤;
11.1.2承包人將合同或合同的任何部分或任何權利轉讓給其他人，或私自將工程或工程的一部分分包出去;
11.1.3未經監理人批準，承包人私自將已按合同規定進入工地的工程設備、施工設備、臨時工程設施或材料撤離工地;
11.1.4承包人使用不合格的材料和工程設備，或拒絕處理不合格的工程、材料和工程設備;
11.1.5由于承包人原因未按合同進度計劃及時完成合同規定的工程或部分工程，連續3個月未采取有效措施趕上進度，造成工期延誤;
11.1.6承包人在保修期內未對工程移交證書中所列的缺陷清單內容進行修復，或經監理人檢驗認為修復質量不合格而承包人拒絕再進行修補;
11.1.7承包人無正當理由否認合同有效或拒絕履行合同規定的承包人義務，經查證核實后，發包人可將此行為上報行業主管部門，記入該企業誠信檔案。
11.2由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金元/天，累計不超過
元。
11.3承包人發生違約行為時，監理人應及時向承包人發生書面警告或停工整改通知，限期整改;監理人發出停工整改通知28天后，承包人仍無視監理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發包人可通知承包人解除合同。解除合同時，承包人應按本工程中標價格的%(5%～10%)向發包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.4在履行合同過程中，發包人未按第5.1款規定履行義務或發生下述行為之一者屬發包人違約：
11.4.1發包人未能按合同規定的內容和時間提供施工用地、測量基準和應由發包人負責的部分準備工程等承包人施工所需的條件;
11.4.2發包人未能按合同規定的時限向承包人提供應由發包人負責的施工圖紙;
11.4.3發包人未能按合同規定的時間支付各項預付款或合同價款，或無正當理由阻撓、拒絕批準任何支付憑證，導致付款延誤;
11.4.4由于法律、財務等原因導致發包人已無法繼續履行或實質上已停止履行本合同的義務。
11.5由于發包人原因造成的工期延誤，由發包人承擔由此造成的窩工人員損失和機械設備閑置損失，并相應順延工期;若發包人要求承包人通過趕工方式保證工程按合同約定工期按期完工，則應由發包人承擔采取趕工措施所增加的合理費用。
11.6發包人違約，并在收到承包人通知后28天內仍未采取措施改正，承包人有權暫停施工，發包人應承擔違約增加的費用和工期延誤責任。暫停施工后，發包人仍不采取有效措施糾正其違約行為，承包人有權解除合同。解除合同時，發包人應向承包人支付已完工程的合同價款，同時按本工程中標價格的 %向承包人支付違約金，同時應賠償由此給發包人造成的超過該違約金的實際損失。
11.7索賠的提出。雙方有權根據本合同及其它有關規定向對方提出索賠。但應在索賠事件發生后28天內將索賠意向書提交監理人，并抄送違約方。在上述意向書發出后的28天內，再向監理單位提交索賠申請報告，詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據，并應附必要的當時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續產生影響，履約方應按監理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告，并在索賠事件影響結束后的28天內向監理單位提交包括最終索賠金額、延續記錄、證明材料在內的最終索賠申請報告，并抄送違約方。否則，違約方可不受理。
11.8索賠的處理。
11.8.1監理人收到履約方提交的索賠意向書，應核查履約方的當時記錄，并可指示履約方繼續作好延續記錄以備核查，監理單位可要求履約方提交全部記錄的副本。
11.8.2監理人收到履約方提交的索賠申請報告和最終索賠申請報告后，應立即依據當時記錄進行審核，并在履約方提交上述報告后的42天內與雙方充分協商后作出決定，在上述時限內將索賠處理決定通知履約方，并抄送違約方。
11.8.3雙方應在收到監理人的索賠處理決定后14天內，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監理人。若雙方均接受監理單位的決定，則監理單位應在收到上述通知后的14天內將確定的索賠金額列入付款證書中支付;若雙方或其中一方不接受監理單位的決定，雙方可共同協商成立爭議調解組，任何一方可提請爭議調解組解決。
11.8.4若履約方未遵守各項索賠規定，則應得到的付款不能超過監理人依據當時記錄核實后決定的或爭議調解組提出的或仲裁機構裁定的金額。
11.9索賠的期限。承包人提交了完工付款申請單后，應認為已無權再提出在本合同工程移交證書頒發前所發生的任何索賠。承包人提交的最終付款申請單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發后發生的新的索賠。
十二、工程驗收
12.1 發包人應按現行的水利水電工程驗收規程及時主持或組織工程的各項驗收。
12.2承包人應在接到監理人的指示后 天內提交、整編應由承包人負責的驗收資料。
12.3 無論是發包人原因或是承包人原因，造成工程在具備驗收條件時不能及時進行完工驗收或竣工驗收的項目，責任方要承擔工程保管費用 元，一次性支付給非責任方。
十三、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方同意選擇以下第種方式解決：
①由 仲裁委員會仲裁;
②向人民法院起訴。
十四、其它
14.1本工程的保修期自工程移交證書中寫明的全部工程完工日開始算起，保修期為個月。
14.2本合同所指不可抗力適用我國《民法典》等相關法律、法規的有關規定。合同簽訂后發生因不可抗力造成的巨大損失和嚴重損壞，致使任何一方無法繼續履行合同時，經協商可解除合同。
14.3雙方應按《廉政合同》范本(見附件7)，在簽訂工程施工合同的同時，簽訂《廉政合同》，并與工程施工合同同時生效。
12.4雙方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上簽名(或簽章)并加蓋單位公章(或合同專用章)，合同生效。
14.5承包人已將合同工程全部移交給發包人，且保修期滿，發包人或被授權的監理人已頒發保修責任終止證書，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。
14.6本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執 份。
十五、合同附件
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標文件
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政合同》
8.其它材料
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：(簽名)法定代表人：(簽名)
現場代表：(簽名)項目經理：(簽名)
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：年 月日
《廉政合同》范本
工程建設施工廉政合同
項目法人(甲方)
施工單位(乙方)
為加強水利工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，雙方特訂立如下合同。
第一條雙方的責任
(一)嚴格遵守黨和國家有關法律法規及水利部的有關規定。
(二)嚴格執行建設工程的合同，自覺遵守合同。
(三)雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(除法律認定的商業秘密和合同另有規定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。
(四)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
(五)任何一方發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
(六)發現對方嚴重違反本合同的行為，任何一方有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第二條甲方應遵守的內容
(一)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用等。
(二)甲方工作人員不得參加乙方安排的超標準宴請或可能對公正執行公務有影響的其它宴請和娛樂活動;不得接受乙方提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(三)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人員的配偶、子女不得從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
(五)除本施工合同有規定外，甲方及其工作人員不得以任何理由向乙方推薦分包單位，不得要求乙方購買合同規定外的材料和設備。
第三條乙方應遵守的內容
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
(二)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。
(三)乙方不得以任何理由邀請甲方及其工作人員外出旅游或安排甲方工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(五)乙方及其工作人員應嚴格按監理規程辦事，不得為謀取私利向監理人員非法行賄，私下串通，損害甲方利益。同時必須對監理單位和工程監理人員履行向甲方承諾的上述其他廉政義務。
(六)乙方如果發現甲方工作人員或工程監理人員有違反廉政規定的行為，應向甲方組織或上級單位舉報。甲方和工程監理部門不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實或嚴格遵守廉政合同的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
第四條違約責任
(一)甲方及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理;涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的，應予以賠償。
(二)乙方及其工作人員違反本合同第一、三條的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理;給甲方單位造成經濟損失的，應予以賠償;情節嚴重的，甲方建議水利建設主管部門給予乙方二至五年內不得進入其主管的水利工程建設市場的處罰。
第五條 本合同有效期為甲乙雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
第六條本合同作為 工程施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署立即生效。
第七條本合同一式叁份，甲、乙雙方及監督單位各執一份。
甲方單位：(蓋章)乙方單位：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
監督單位：(蓋章)
電話：
年 月 日
水利水電土建工程施工合同篇十二
發包人(全稱)：_________________(簡稱發包人)
承包人(全稱)：_________________(簡稱承包人)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______________二期項目
工程地點：_________________86號
工程內容：_________________廠房及倉庫
工程立項批準文號：_________________
資金來源：自籌
二、工程承包范圍承包范圍：_________________施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期開工日期：_________________計劃20__年2月10日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)
竣工日期：_________________開工令日期加本合同總日歷天數，計劃20__年2月10日-20__年5月10日合同工期總日歷天數：_________________100天
四、質量標準
工程質量標準：_________________合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款金額(大寫)：_________________預算價約計萬元
六、組成合同文件本合同文件包括：_________________
1.本合同協議書;
2.本合同專用條款;
3.本合同通用條款;
4.標準、規范及有關技術文件;
5.圖紙;
6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見“附件1”。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________________20__________年_____月__________日
合同訂立地點：_________________
本土建工程施工合同合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
水利水電土建工程施工合同篇十三
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：郭作青私人養殖場二號、三號廠房
2、工程地點：丹趙路三里橋村小溝一組
3、工程內容：土建
4、建筑面積：二號廠房面積約為4500平方米，三號廠房面積約為1500平方米，結算時以實際完成量為準。
第二條：承包方式
1、包工包料，乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工，并負責所有施工用具設備;
2、施工費用：依據20xx定額計算工程單價，二號廠房單價為432.87元/平方米，三號廠房單價為473.48元/平方米，二號三號總造價約為260萬元，以上工程以實際完成面積結算(不含稅)
3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工后一并納入結算。
4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。
第三條：工程工期
1、自合同簽訂90天。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按200元/日從應付款中扣除。
第四條：工程質量
1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，并達到合格。
2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條：施工費結算方式
1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工后，甲方付給乙方30%工程款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。
第六條：材料供應
施工所需的材料由甲方現場確認質量后才能用于施工，否則造成的損失由乙方自行承擔。
第七條：工程驗收
工程質量必須達到合同所定的標準及規范要求。工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。
第八條：安全生產及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水利水電土建工程施工合同篇十四
甲 方：
乙 方：
經甲乙雙方商定，甲方增項部分承包給乙方，具體內容如下：
一、責任和義務：甲方除新建鍋爐房及設備基礎以外，新增土建項目繼續承包給乙方，甲方提供水、電等保證施工期間需求，負責指導新增項目交底，進行施工前交底。
乙方責任：按甲方指定項目內容進行施工，保證工程質量和施工進度，做好周圍建筑防護，遵守安全生產管理規定組織施工，遵守安全規定，遵守甲方一切規定制度。
二、增項土建工程內容：
1、拆除舊鍋爐房及設備基礎、烘干塔設備基礎及廢渣余土外運。
2、建設完鍋爐房，烘干設備機座四周地面混凝土。
三、工程質量：檢驗標準以企業質量評定的標準為依據為合格工程。
四、工程時間：施工時間從20xx年4月15日至20xx年5月30日。
五、合同價款：拆除鍋爐房設備基礎，烘干塔設備基礎廢渣及土外運，根據甲乙雙方負責人現場測量為依據，并按照國家預算定價為人民幣92163.22元。(祥見明細)。
六、工程竣工及結算：工程結束后，甲方找相關人員驗收后，一次性結算付清工程款。
七、爭議及解決：出現爭議時，雙方另行協商解決，協商不成可向當地仲裁委員會申請仲裁，也可向當地人民法院起訴。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同遵守，不得違約，此合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水利水電土建工程施工合同篇十五
甲方：
乙方：身份證號：
為滿足甲方承包高速公路tj12段路基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、工程內容：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工作內容：
4、承包方式：單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場，上月余留金不再退換。
乙方施工進度必須跟上甲方進度。
否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理：
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。
確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位后，三天內按乙方工程量附表單價的90﹪支付給乙方。
余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方，余5﹪作為質量保證金，待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。
工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜，經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
